扫描下方二维码关注公众号：

关闭

×

作业论文指导

扫码关注
作业论文指导，轻松解决学习难题!

超星学习通工程造价控制与管理作业答案

工程造价控制与管理

学校: 无

问题 1: 1. 根据我国现行建设项目总投资构成的规定，固定资产投资的计算公式为（　）。

选项:

A. 工程费用+工程建设其他费用+建设期利息

B. 建设投资+预备费+建设期利息

C. 工程费用+工程建设其他费用+预备费

D. 工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息

答案: 工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息

问题 2: 2. 根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（　）。

选项:

A. 固定资产投资+流动资金

B. 固定资产投资+铺底流动资金

C. 固定资产投资

D. 建设投资

答案: 固定资产投资

问题 3: 3. 根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（　）。

选项:

A. 为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用

B. 建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资

C. 为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D. 在建设期内预计或实际支出的建设费用

答案: 在建设期内预计或实际支出的建设费用

问题 4: 4. 关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（　）。

选项:

A. 非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B. 生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成

C. 建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D. 建设投资由固定资产投资和建设期利息组成

答案: 建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

问题 5: 1. 工程造价的主要构成部分是建设投资，根据《建设项目经济评价方法与参数》的规定，建设投资包括( )。

选项:

A. 工程费用、工程建设其他费用和预备费

B. 工程费用、建设期利息和基本预备费

C. 工程费用、工程建设其他费用和建设期利息

D. 工程费用、基本建设成本和工程建设其他费用

答案: 工程费用、工程建设其他费用和预备费

问题 6: 2. 某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的建设投资为（ ）万元。

选项:

A. 4250

B. 4430

C. 4550

D. 5050

答案: 4430

问题 7: 3. 关于我国建设项目投资，下列说法中错误的是（　）。

选项:

A. 非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B. 生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成

C. 建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D. 建设投资由固定资产投资和建设期利息组成

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 8: 1. 根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（ ）

选项:

A. 人工费

B. 企业管理费

C. 利润

D. 税金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 9: 2. 根据我国现行建筑安装工程费用构成的相关规定，下列费用中，属于安装工程费用的是（ ）

选项:

A. 设备基础、工作台的砌筑工程费或金属结构工程费用

B. 房屋建筑工程供水、供暖等设备费用

C. 对系统设备进行系统联动无负荷运转工作的调试费

D. 对整个生产线负荷联合试运转所发生的费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 10: 3. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ ）

选项:

A. 人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用

B. 材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成

C. 材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D. 施工机具使用费包含仪器仪表使用费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 11: 4. 根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ）

选项:

A. 仪器仪表使用费

B. 施工机械财产保险费

C. 大型机械进出场费

D. 大型机械安拆费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 12: 5. 根据现行的建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是（ ）

选项:

A. 指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具使用费

B. 指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具使用费

C. 采用一般计税方法时，工具用具使用费中的增值税进项税额可以抵扣

D. 包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 13: 6. 关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ ）

选项:

A. 当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税

B. 一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为11%

C. 采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

D. 采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 14: 7. 已知某政府办公楼项目，税前造价为2000万元，其中包含增值税可抵扣进项税额150万元，若采用一般计税方法，则该项目建筑安装工程造价为（ ）万元

选项:

A. 2180.0

B. 166.5

C. 2330.0

D. 2016.5

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 15: 8. 下列费用中，属于安全文明施工费中临时设施费的是（ ）

选项:

A. 现场配备的医疗保健器材费

B. 塔吊及外用电梯安全防护措施费

C. 临时文化福利用房费

D. 新建项目的场地准备费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 16: 9. 根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中，属于安全文明施工费的是（ ）

选项:

A. 脚手架费

B. 临时设施费

C. 二次搬运费

D. 非夜间施工照明费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 17: 10. 根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）

选项:

A. 夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用

B. 工人的安全防护用品的购置费用

C. 地下室施工时所采用的照明设施拆除费

D. 建筑物的临时保护设施费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 18: 11. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于措施项目费用的说法中正确的是（ ）

选项:

A. 冬雨季施工费是指冬、雨季施工需增加的临时设施、防滑处理、雨雪排除等费用

B. 施工排水、降水费由排水和降水两个独立的费用项目组成

C. 当单层建筑物檐口高度超过15m时，可计算超高施工增加费

D. 已完工程及设备保护费是指分部工程或结构部位验收前，对已完工程及设备采取必要保护措施所发生的费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 19: 12. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用中应计入暂列金额的是（ ）

选项:

A. 施工过程中可能发生的工程变更以及索赔、现场签证等费用

B. 应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用

C. 对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用

D. 施工用电、用水的开办费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 20: 1. 根据我国现行建设项目总投资构成的规定，固定资产投资的计算公式为（　）。

选项:

A. 工程费用+工程建设其他费用+建设期利息

B. 建设投资+预备费+建设期利息

C. 工程费用+工程建设其他费用+预备费

D. 工程费用+工程建设其他费用+预备费+建设期利息

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 21: 2. 根据我国现行建设工程总投资及工程造价的构成，下列资金在数额上和工程造价相等的是（　）。

选项:

A. 固定资产投资+流动资金

B. 固定资产投资+铺底流动资金

C. 固定资产投资

D. 建设投资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 22: 3. 根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（　）

选项:

A. 为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用

B. 建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资

C. 为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D. 在建设期内预计或实际支出的建设费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 23: 4. 关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是（　）。

选项:

A. 非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B. 生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成

C. 建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D. 建设投资由固定资产投资和建设期利息组成

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 24: 5. 根据世界银行对建设工程造价构成的规定，只能作为一种储备可能不动用的费用是（　）。

选项:

A. 未明确项目准备金

B. 基本预备费

C. 不可预见准备金

D. 建设成本上升费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 25: 6. 根据世界银行对工程项目总建设成本的规定，下列费用应计入项目间接建设成本的是（　）。

选项:

A. 临时公共设施及场地的维持费

B. 建筑保险和债券费

C. 开工试车费

D. 土地征购费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 26: 7. 国外建筑工程造价构成中，反映工程造价估算日期至工程竣工日期之前，工程各个主要组成部分的人工、材料和设备等未知价格增长部分的是（　）

选项:

A. 直接建设成本

B. 建设成本上升费

C. 不可预见准备金

D. 未明确项目准备金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 27: 1. 发生下列工程事项时，发包人应予计量的是（　）。

选项:

A. 承包人自行增建的临时工程工程量

B. 因监理人抽查不合格返工增加的工程量

C. 承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量

D. 承包人自检不合格返工增加的工程量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 28: 2. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013），关于工程计量，下列说法中正确的是（　）。 　　A. 　　B. 　　C. 　　D.

选项:

A. 合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B. 因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量

C. 成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量

D. 总价合同应按实际完成的工程量计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 29: 3. 下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是（　）。 　　A. 　　B. 　　C. 　　D.

选项:

A. 造价管理机构发布的调价文件

B. 造价管理机构发布的价格信息

C. 质量合格证书

D. 各种预付款支付凭证

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 30: 4. 工程施工中的下列情形，发包人不予计量的有（　）。

选项:

A. 监理人抽检不合格返工增加的工程量

B. 承包人自检不合格返工增加的工程量

C. 承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量

D. 承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量

E. 工程质量验收资料缺项的工程量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 31: 1. 关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的有（　）。

选项:

A. 项目决策的正确性是工程造价合理性的前提

B. 工程造价的内容是决定项目决策的基础

C. 项目决策的深度影响投资估算的精确度

D. 工程造价的数额影响项目决策的结果

E. 正确的项目投资决策来源于正确的项目投资行动

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 32: 1. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ ）。

选项:

A. 人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用

B. 材料费包括周转材料的购置费

C. 材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D. 仪器仪表台班单价包括折旧费和校验费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 33: 2. 按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于企业管理费的说法正确的是（ ）。

选项:

A. 包括企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具费

B. 当采用一般计税方法时，检验试验费中增值税进项税额以9%的税率扣减

C. 对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费

D. 企业管理费中的税金包括营业税、城市维护建设税

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 34: 3. 已知某建筑安装工程人工费为150万元，材料费为500万元（其中包含可抵扣进项税额为45万元），施工机具使用费为200万元（其中包含可抵扣进项税额为10万元），以人工费和施工机具费为基数的管理费率为20%，利润率为15%，以人工费为计算基数的社会保险和住房公积金费率为10%。若该施工企业为小规模纳税人，则增值税为（ ）万元。

选项:

A. 27.23

B. 29.63

C. 28.58

D. 30.23

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 35: 4. 某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含材料费进项税额600万，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（ ）万元。

选项:

A. 222.00

B. 240.00

C. 666.00

D. 720.00

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 36: 5. 某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税税额为（ ）万元。

选项:

A. 565.00

B. 240.00

C. 675.00

D. 666.45

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 37: 6. 某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（ ）万元。

选项:

A. 192.00

B. 240.00

C. 71.45

D. 426.45

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 38: 7. 关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（ ）。

选项:

A. 当采用一般计税方法时，税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算

B. 一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

C. 当采用简易计税方法时，建筑业增值税率为6%

D. 小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元，并且会计核算不健全

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 39: 8. 根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。

选项:

A. 土石方、建渣外运车辆防护措施费用

B. 工人的安全防护用品、用具购置费用

C. 施工现场操作场地的硬化费用

D. 生活用洁净燃料费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 40: 9. 在施工排水、降水措施项目中，以下各项费用中，不属于成井费用的是（　）。

选项:

A. 准备钻孔机械的费用

B. 抽水、值班、降水设备维修等费用

C. 泥浆制作、固壁费用

D. 对接上、下井管的费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 41: 10. 关于措施项目费中垂直运输费包含的内容，下列说法错误的是（　）。

选项:

A. 垂直运输机械的固定装置费、基础制作、安装费

B. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除

C. 不包括行走式垂直运输机械轨道的摊销费

D. 可按建筑面积以“m2”为单位计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 42: 11. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是（ ）。

选项:

A. 人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人的各项费用

B. 材料费包括周转材料的购置费

C. 材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费

D. 仪器仪表台班单价包括折旧费和校验费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 43: 12. 施工项目部对进场建筑材料进行一般鉴定检查所发生的费用属于（ ）。

选项:

A. 建筑安装工程材料费

B. 工程建设其他费用

C. 建筑安装工程措施费

D. 企业管理费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 44: 13. 按我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列关于企业管理费的说法正确的是（ ）。

选项:

A. 包括企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具费

B. 当采用一般计税方法时，检验试验费中增值税进项税额以9%的税率扣减

C. 对建筑以及材料、构件和建筑安装进行特殊鉴定检查所发生的检验试验费

D. 企业管理费中的税金包括营业税、城市维护建设税

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 45: 14. 已知某建筑安装工程人工费为150万元，材料费为500万元（其中包含可抵扣进项税额为45万元），施工机具使用费为200万元（其中包含可抵扣进项税额为10万元），以人工费和施工机具费为基数的管理费率为20%，利润率为15%，以人工费为计算基数的社会保险和住房公积金费率为10%。若该施工企业为小规模纳税人，则增值税为（ ）万元。

选项:

A. 27.23

B. 29.63

C. 28.58

D. 30.23

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 46: 15. 某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含材料费进项税额600万，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为（ ）万元。

选项:

A. 222.00

B. 240.00

C. 666.00

D. 720.00

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 47: 16. 某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税税额为（ ）万元。

选项:

A. 565.00

B. 240.00

C. 675.00

D. 666.45

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 48: 17. 某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中含税材料费5175万，可抵扣综合进项税率为13%，当采用一般计税方法时，该企业承接该项目实际缴纳增值税额为（ ）万元。

选项:

A. 192.00

B. 240.00

C. 71.45

D. 426.45

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 49: 18. 关于建筑安装工程费用中税金的说法中，正确的是（ ）。

选项:

A. 当采用一般计税方法时，税前造价中的各项费用均以包含增值税进项税额的含税价格计算

B. 一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务，可以选择适用简易计税方法计税

C. 当采用简易计税方法时，建筑业增值税率为6%

D. 小规模纳税人通常指纳税人提供建筑服务的年应征增值税销售额未超过600万元，并且会计核算不健全

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 50: 19. 根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项中属于环境保护费的是（ ）。

选项:

A. 土石方、建渣外运车辆防护措施费用

B. 工人的安全防护用品、用具购置费用

C. 施工现场操作场地的硬化费用

D. 生活用洁净燃料费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 51: 20. 下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（ ）。

选项:

A. 设备基础工程

B. 供水、供暖工程

C. 照明的电缆、导线敷设工程

D. 矿井开凿工程

E. 安装设备的管线敷设工程

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 52: 21. 下列费用项目中，属于安装工程费用的有（ ）。

选项:

A. 被安装设备的防腐、保温等工作的材料费

B. 施工进行的平整场地、勘察的费用

C. 对单台设备进行单机试运转的调试费

D. 被安装设备的防腐、保温等工作的安装费

E. 建筑工程预算中的电力、电信和电缆导线敷设工程的费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 53: 22. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），按照构成要素分，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（ ）。

选项:

A. 施工机械检修费

B. 施工机械维护费

C. 机上司机和其他操作人员的工作日人工费

D. 施工机械按规定缴纳的车船税

E. 工程使用的仪器仪表的校验费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 54: 23. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（2013）44号，下列各项属于企业管理费的有（ ）。

选项:

A. 工会经费

B. 固定资产使用费

C. 增值税

D. 劳动保险费

E. 地方教育费附加

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 55: 24. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）的规定，属于企业管理费的有（ ）。

选项:

A. 职工探亲路费

B. 工会经费

C. 提供预付款担保发生的费用

D. 劳动保护费

E. 女职工哺乳时期的工资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 56: 25. 根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列费用中应计入规费的有（ ）。

选项:

A. 劳动保险费

B. 工程保险费

C. 工伤保险费

D. 住房公积金

E. 养老保险费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 57: 26. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的有（ ）

选项:

A. 地方教育费附加

B. 工地转移费

C. 工伤保险费

D. 企业为施工生产筹集资金所发生的费用

E. 施工生产用仪器仪表使用费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 58: 27. 根据我国现行建筑安装工程造价计税方法，下列情况，可以选择适用简易计税法的有（ ）

选项:

A. 小规模纳税人发生的应税行为

B. 一般纳税人以清包工形式提供的建筑服务

C. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的

D. 取得《建筑工程施工许可证》的，实际开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目

E. 未取得《建筑工程施工许可证》的，合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 59: 28. 根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项费用属于安全施工费用的是（ ）。

选项:

A. “五牌一图”的费用

B. 特殊作业专项方案的编制费用

C. 建筑工地起重机械的检验检测费用

D. 防煤气中毒的措施费用

E. 治安综合治理费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 60: 29. 下列有关安全文明施工费的说法中，正确的有（ ）。

选项:

A. 安全文明施工费包括环境保护费

B. 现场生活用洁净燃料费属于文明施工费

C. “三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于临时施工费

D. 施工现场操作场地的硬化费用属于文明施工费

E. 现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施费用属于文明施工费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 61: 30. 根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项费用中属于措施项目费的有（　）。

选项:

A. 非夜间施工照明费

B. 场地准备及临时设施费

C. 超高施工增加费

D. 市政公共设施费

E. 垂直运输费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 62: 31. 关于措施项目费中超高施工增加费，下列说法正确的有（　）。

选项:

A. 单层建筑檐口高度超过20m时计算

B. 多层建筑超过8层时计算

C. 包括建筑超高引起的人工功效降低费

D. 不包括高层施工用水加压水泵的安装、拆除费

E. 按建筑物超高部分建筑面积以“m2”为单位计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 63: 32. 关于措施项目费的计算，下列说法正确的是（　）。

选项:

A. 大型机械设备进出场及安拆费按“项”计价

B. 排水、降水费用可按日历天数按昼夜计算

C. 超高施工增加费，按超高部分的长度

D. 脚手架按建筑面积计算，可以按垂直投影面积计

E. 混凝土模板及支架（撑）费按照模板面积以“m2”为单位计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 64: 33. 下列工程的预算费用，属于建筑工程费的有（ ）。

选项:

A. 设备基础工程

B. 供水、供暖工程

C. 照明的电缆、导线敷设工程

D. 矿井开凿工程

E. 安装设备的管线敷设工程

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 65: 34. 下列费用项目中，属于安装工程费用的有（ ）。

选项:

A. 被安装设备的防腐、保温等工作的材料费

B. 施工进行的平整场地、勘察的费用

C. 对单台设备进行单机试运转的调试费

D. 被安装设备的防腐、保温等工作的安装费

E. 建筑工程预算中的电力、电信和电缆导线敷设工程的费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 66: 35. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），建筑安装工程费用中的材料费包括（ ）。

选项:

A. 材料原价

B. 材料运杂费

C. 采购与保管费

D. 检验试验费

E. 周转材料的摊销、租赁费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 67: 36. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（44号文），按照构成要素分，属于建筑安装工程施工机械使用费的有（ ）。

选项:

A. 施工机械检修费

B. 施工机械维护费

C. 机上司机和其他操作人员的工作日人工费

D. 施工机械按规定缴纳的车船税

E. 工程使用的仪器仪表的校验费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 68: 37. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（2013）44号，下列各项属于企业管理费的有（ ）。

选项:

A. 工会经费

B. 固定资产使用费

C. 增值税

D. 劳动保险费

E. 地方教育费附加

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 69: 38. 根据《建筑安装工程费用项目组成》（建标[2013]44号）的规定，属于企业管理费的有（ ）。

选项:

A. 职工探亲路费

B. 工会经费

C. 提供预付款担保发生的费用

D. 劳动保护费

E. 女职工哺乳时期的工资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 70: 39. 根据《建筑安装工程费用项目组成》的规定，下列费用中应计入规费的有（ ）。

选项:

A. 劳动保险费

B. 工程保险费

C. 工伤保险费

D. 住房公积金

E. 养老保险费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 71: 40. 根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，应计入企业管理费的有（ ）

选项:

A. 地方教育费附加

B. 工地转移费

C. 工伤保险费

D. 企业为施工生产筹集资金所发生的费用

E. 施工生产用仪器仪表使用费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 72: 41. 根据我国现行建筑安装工程造价计税方法，下列情况，可以选择适用简易计税法的有（ ）

选项:

A. 小规模纳税人发生的应税行为

B. 一般纳税人以清包工形式提供的建筑服务

C. 建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务，建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的

D. 取得《建筑工程施工许可证》的，实际开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目

E. 未取得《建筑工程施工许可证》的，合同注明的开工日期在2016年4月30日前的建筑工程项目

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 73: 42. 根据“关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知”（建标[2013]44号）的规定，下列各项费用属于安全施工费用的是（ ）。

选项:

A. “五牌一图”的费用

B. 特殊作业专项方案的编制费用

C. 建筑工地起重机械的检验检测费用

D. 防煤气中毒的措施费用

E. 治安综合治理费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 74: 43. 下列有关安全文明施工费的说法中，正确的有（ ）。

选项:

A. 安全文明施工费包括环境保护费

B. 现场生活用洁净燃料费属于文明施工费

C. “三宝”、“四口”、“五临边”等防护费用属于临时施工费

D. 施工现场操作场地的硬化费用属于文明施工费

E. 现场施工机械设备降低噪声、防扰民措施费用属于文明施工费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 75: 1. 根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，若工程合同金额3500万元（含暂列金额500万元），则预付款金额最低为（　）万元

选项:

A. 150

B. 300

C. 350

D. 400

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 76: 2. 某工厂年度承包工程总价为2000万元，其中材料所占比例为40%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数为25天，保险天数5天，仓储2天，则按公式法计算的预付款金额为（　）万元。

选项:

A. 54.79

B. 55.56

C. 65.75

D. 66.67

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 77: 3. 工程预付款起扣点表示（　）。

选项:

A. 未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额

B. 已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额

C. 未施工工程尚需工程款相当于预付款数额

D. 已施工工程尚需工程款相当于预付款数额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 78: 4. 已知计算工程预付款起扣点的公式为T＝P－M/N，其中M的含义是（　）

选项:

A. 工程预付款总额

B. 承包工程价款总额

C. 主要材料及构件所占比重

D. 开始扣回预付款时累计完成工作量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 79: 5. 下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（　）

选项:

A. 发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费

B. 安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%

C. 其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解,与进度款一起支付

D. 发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 80: 6. 关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中错误的是（　）

选项:

A. 双方对工程计量结果有争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书

B. 对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正

C. 进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款

D. 本周期实际支付的合同额不一定为本期完成的合同价款合计

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 81: 7. 某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元/m3，合同工期为40天。合同约定：工期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为10万元，第3旬完成工程量800m3；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（　）万元。

选项:

A. 58

B. 14

C. 0

D. 50

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 82: 8. 工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（　）

选项:

A. 可计量的措施项目费

B. 安全文明施工费

C. 已标价工程量清单综合单价

D. 规费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 83: 9. 关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（　）

选项:

A. 已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B. 已竣工未验收并且未投入使用工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

C. 停工、停建工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

D. 已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理；已竣工验收或已竣工未验收但投入使用，争议按保修

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 84: 10. 社会投资项目采用预留保证金方式的，通常质量保证金的管理方式为（　）

选项:

A. 预留在财政部门

B. 预留在发包方

C. 发承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管

D. 移交给使用单位管理

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 85: 11. 关于缺陷责任期及责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中错误的是（　）。

选项:

A. 不可抗力造成的缺陷，承包人负责维修，从质量保证金中扣除费用

B. 承包人造成的缺陷，承包人负责维修，并承担鉴定及维修费

C. 发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量鉴定机构的鉴定结论，由责任方承担维修费和鉴定费

D. 承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 86: 12. 关于最终结清，下列说法中正确的是（　）。

选项:

A. 最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清

B. 承包人提出索赔的期限自工程款最终结清时终止

C. 质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理

D. 最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付相关规定和专用合同条款约定办理

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 87: 13. 承包商在提交的最终结清申请中，只限于提出（　）发生的索赔。

选项:

A. 竣工结算支付证书

B. 工程接收证书颁发前

C. 工程接收证书颁发后

D. 缺陷责任期内

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 88: 14. 建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（　）

选项:

A. 提交竣工结算文件之日

B. 确认竣工结算文件之日

C. 竣工验收合格之日

D. 工程实际交付之日

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 89: 15. 根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释[2020]25号），下列关于施工合同价款纠纷的处理表述错误的是（　）。

选项:

A. 发包人能够办理建设工程规划许可证等规划审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持

B. 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持

C. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，予以支持

D. 因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 90: 16. 关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中不正确的是（　）

选项:

A. 应自行收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

B. 应指派专业对口、经验丰富的注册造价师承担鉴定工作

C. 鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过60个工作日

D. 对当事人在鉴定过程中达成一致的书面妥协性意见而形成的鉴定结果也可以纳入造价鉴定结论意见或“可确定的部分造价结论意见”

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 91: 17. 某纠纷项目工程造价金额为6800万元，鉴定机构应在确定委托鉴定委托之日起，（　）个工作日内完成鉴定工作。

选项:

A. 40

B. 60

C. 80

D. 100

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 92: 18. 在工程造价鉴定过程中，针对当事人计价争议的鉴定，下列表述中正确的是（　）。

选项:

A. 对人工费调整文件争议，如合同中约定不执行的，鉴定人应提请委托人决定并按其决定进行鉴定

B. 当事人因物价波动要求调整合同价款发生争议的，应按现行国家标准计价规范的相关规定进行鉴定

C. 当事人因材料价格发生争议的，鉴定人应按发包人签批的材料价格鉴定

D. 合同中约定的物价波动不予调整的，政府定价或政府指导价的材料按照约定鉴定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 93: 19. 当事人因材料价格发生争议的，鉴定人应提请委托人决定并按其决定进行鉴定，委托人未及时决定的，可采用的鉴定规则为（　）

选项:

A. 采购前未报发包人或其代表认质认价的，应按签批的材料价格进行鉴定

B. 在采购前经发包人或代表签批认可的，按合同约定的价格进行鉴定

C. 发包人认为承包人采购的材料不符合质量要求，不予认价的，应不予鉴定

D. 在采购前经发包人或代表签批认可的，应按签批的材料价格进行鉴定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 94: 20. 关于工程签证争议的鉴定，下列做法正确的有（　）。

选项:

A. 签证明确了人工、材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算

B. 签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算

C. 签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格上浮计算

D. 签证只有总价款而无明细表述的，搜集资料确定明细后再计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 95: 21. 在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（　）

选项:

A. 适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件

B. 与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格

C. 与鉴定项目相关的标准规范

D. 证据及《送鉴证据材料目录》

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 96: 22. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件的规定，下列关于合同价款调整的表述正确的是（　）

选项:

A. 变更即指发包人指示的变更

B. 暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差应列入合同价格，不需考虑对税金的影响

C. 暂列金额可用于支付发包人指示的变更

D. 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，经发包人批准后列入结算款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 97: 23. 根据《建设项目工程总承包（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件规定，发包人根据指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人在收到项目报价单的规定期限内未作回应的，正确的处理方法是（　）。

选项:

A. 视为发包人指示撤销支付

B. 发包人不同意自暂列金额内支付这笔款项

C. 承包人应扩大项目报价单范围，并再次提供给发包人选择

D. 承包人应有权自行接受其中任何一个报价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 98: 24. 根据《建设工程总承包合同（示范文本》GF-2020-0216通用合同条件，下列关于变更的说法正确的是（　）。

选项:

A. 变更包括将任何工作删减交由他人或发包人自行实施的情况

B. 变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议

C. 承包人收到变更指示前，可以实施变更

D. 变更引起工期变化的，当事人是否可要求调整合同工期应视情况而定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 99: 25. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF2020-0215通用合同条件，下列关于暂估价调价事项的表述正确的是（　）。

选项:

A. 依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用由发包人承担

B. 不属于依法必须招标的暂估价项目，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目

C. 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，但不支付利润

D. 依法必须招标的暂估价项目，暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 100: 26. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件的规定，在进行进度付款申请时应单独提出支付申请的是（　）。

选项:

A. 设计费

B. 材料设备采购费

C. 工程施工费用

D. 人工费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 101: 27. 根据《建设工程总承包合同（示范文本）GF-2020-0216 通用合同条件，发包人逾期支付进度款超过56天的，按照（　） 支付利息。

选项:

A. 贷款市场报价利率（LPR）

B. 贷款市场报价利率（LPR）的两倍

C. 贷款市场报价利率（LPR）的四倍

D. 贷款市场报价利率（LPR）的八倍

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 102: 28. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列表述中准确的是（　）。

选项:

A. 通用合同条件采用造价信息法调整合同价格

B. 物价波动不属于合同价格调整的范围

C. 未列入价格指数权重表的费用仍可因市场变化而调整

D. 发承包双方约定采用其他方式调整合同价款的，可以在专用合同条件中另行约定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 103: 29. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件，在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应（　）。

选项:

A. 从预付款担保中扣回

B. 视为承包人对发包人的工程欠款

C. 与合同价款一并结算

D. 纳入进度款支付证书

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 104: 30. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件的规定，采用价格调整公式调整合同价款的，价格指数应首先采用（　）。

选项:

A. 投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数

B. 省、市、自治区建设行政主管部门提供的价格指数

C. 地方主管部门提供的价格指数

D. 行业主管部门提供的价格指数

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 105: 31. 根据《建设工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件，发承包双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，下列选项中不属于可选方式的是（　）

选项:

A. 提交工程质量保证担保

B. 按合同约定在支付工程进度款时逐次预留

C. 工程竣工结算时一次性预留质量保证金

D. 双方约定的其他预留方式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 106: 32. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》 GF2020-0215通用合同条件，承包人提供预付款担保的方式主要有（　）。

选项:

A. 银行保函和预付款保证金

B. 银行保函和担保公司担保

C. 担保公司担保和预付款保证金

D. 银行保函和信用担保

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 107: 33. 根据《 FIDIC施工合同条件》，承包商建议的变更主要包括（　）

选项:

A. 工程师征求承包商的建议以及删减工程的变更

B. 工程师征求承包商的建议以及承包商基于价值工程主动提出的建议

C. 工程师征求承包商的建议以及承包商对“发包人要求”的合理化建议

D. 删减工程的变更以及承包商基于价值工程主动提出的建议

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 108: 34. 根据《 FIDIC施工合同条件》，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（　）

选项:

A. 1%

B. 5%

C. 10%

D. 20%

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 109: 35. 在FIDIC合同条件下，当该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（　）

选项:

A. 10%

B. 1%

C. 0.1%

D. 0.01%

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 110: 36. 根据国际工程合同价款结算的规定，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（　）

选项:

A. 颁发履约证书后

B. 颁发工程接收证书后

C. 提交履约保函后

D. 缺陷通知期满后

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 111: 37. 根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（　）。

选项:

A. 在通用条款中规定了调价公式

B. 调价公式适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程

C. 调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中可以调整

D. 调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 112: 38. 根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，若工程合同金额3500万元（含暂列金额500万元），则预付款金额最低为（ ）万元

选项:

A. 150

B. 300

C. 350

D. 400

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 113: 39. 工程预付款起扣点表示（ ）。

选项:

A. 未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额

B. 已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额

C. 未施工工程尚需工程款相当于预付款数额

D. 已施工工程尚需工程款相当于预付款数额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 114: 40. 已知计算工程预付款起扣点的公式为T＝P－M/N，其中M的含义是（ ）

选项:

A. 工程预付款总额

B. 承包工程价款总额

C. 主要材料及构件所占比重

D. 开始扣回预付款时累计完成工作量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 115: 41. 下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（ ）

选项:

A. 发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费

B. 安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%

C. 其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解,与进度款一起支付

D. 发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 116: 42. 关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中错误的是（ ）

选项:

A. 双方对工程计量结果有争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书

B. 对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正

C. 进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款

D. 本周期实际支付的合同额不一定为本期完成的合同价款合计

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 117: 43. 某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元/m3，合同工期为40天。合同约定：工期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为10万元，第3旬完成工程量800m3；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（ ）万元。

选项:

A. 58

B. 14

C. 0

D. 50

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 118: 44. 工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（ ）

选项:

A. 可计量的措施项目费

B. 安全文明施工费

C. 已标价工程量清单综合单价

D. 规费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 119: 45. 关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（ ）

选项:

A. 已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B. 已竣工未验收并且未投入使用工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

C. 停工、停建工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

D. 已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理；已竣工验收或已竣工未验收但投入使用，争议按保修

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 120: 46. 社会投资项目采用预留保证金方式的，通常质量保证金的管理方式为（ ）

选项:

A. 预留在财政部门

B. 预留在发包方

C. 发承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管

D. 移交给使用单位管理

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 121: 47. 关于缺陷责任期及责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中错误的是（ ）。

选项:

A. 不可抗力造成的缺陷，承包人负责维修，从质量保证金中扣除费用

B. 承包人造成的缺陷，承包人负责维修，并承担鉴定及维修费

C. 发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量鉴定机构的鉴定结论，由责任方承担维修费和鉴定费

D. 承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 122: 48. 关于最终结清，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清

B. 承包人提出索赔的期限自工程款最终结清时终止

C. 质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理

D. 最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付相关规定和专用合同条款约定办理

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 123: 49. 承包商在提交的最终结清申请中，只限于提出（ ）发生的索赔。

选项:

A. 竣工结算支付证书

B. 工程接收证书颁发前

C. 工程接收证书颁发后

D. 缺陷责任期内

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 124: 50. 建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（ ）

选项:

A. 提交竣工结算文件之日

B. 确认竣工结算文件之日

C. 竣工验收合格之日

D. 工程实际交付之日

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 125: 51. 根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释[2020]25号），下列关于施工合同价款纠纷的处理表述错误的是（ ）。

选项:

A. 发包人能够办理建设工程规划许可证等规划审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持

B. 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持

C. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，予以支持

D. 因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 126: 52. 关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中不正确的是（ ）

选项:

A. 应自行收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

B. 应指派专业对口、经验丰富的注册造价师承担鉴定工作

C. 鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过60个工作日

D. 对当事人在鉴定过程中达成一致的书面妥协性意见而形成的鉴定结果也可以纳入造价鉴定结论意见或“可确定的部分造价结论意见”

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 127: 53. 某纠纷项目工程造价金额为6800万元，鉴定机构应在确定委托鉴定委托之日起，（ ）个工作日内完成鉴定工作。

选项:

A. 40

B. 60

C. 80

D. 100

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 128: 54. 在工程造价鉴定过程中，针对当事人计价争议的鉴定，下列表述中正确的是（ ）。

选项:

A. 对人工费调整文件争议，如合同中约定不执行的，鉴定人应提请委托人决定并按其决定进行鉴定

B. 当事人因物价波动要求调整合同价款发生争议的，应按现行国家标准计价规范的相关规定进行鉴定

C. 当事人因材料价格发生争议的，鉴定人应按发包人签批的材料价格鉴定

D. 合同中约定的物价波动不予调整的，政府定价或政府指导价的材料按照约定鉴定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 129: 55. 当事人因材料价格发生争议的，鉴定人应提请委托人决定并按其决定进行鉴定，委托人未及时决定的，可采用的鉴定规则为（ ）

选项:

A. 采购前未报发包人或其代表认质认价的，应按签批的材料价格进行鉴定

B. 在采购前经发包人或代表签批认可的，按合同约定的价格进行鉴定

C. 发包人认为承包人采购的材料不符合质量要求，不予认价的，应不予鉴定

D. 在采购前经发包人或代表签批认可的，应按签批的材料价格进行鉴定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 130: 56. 关于工程签证争议的鉴定，下列做法正确的有（ ）。

选项:

A. 签证明确了人工、材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算

B. 签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算

C. 签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格上浮计算

D. 签证只有总价款而无明细表述的，搜集资料确定明细后再计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 131: 57. 在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（ ）

选项:

A. 适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件

B. 与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格

C. 与鉴定项目相关的标准规范

D. 证据及《送鉴证据材料目录》

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 132: 58. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件的规定，下列关于合同价款调整的表述正确的是（ ）

选项:

A. 变更即指发包人指示的变更

B. 暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差应列入合同价格，不需考虑对税金的影响

C. 暂列金额可用于支付发包人指示的变更

D. 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，经发包人批准后列入结算款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 133: 59. 根据《建设项目工程总承包（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件规定，发包人根据指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人在收到项目报价单的规定期限内未作回应的，正确的处理方法是（ ）。

选项:

A. 视为发包人指示撤销支付

B. 发包人不同意自暂列金额内支付这笔款项

C. 承包人应扩大项目报价单范围，并再次提供给发包人选择

D. 承包人应有权自行接受其中任何一个报价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 134: 60. 根据《建设工程总承包合同（示范文本》GF-2020-0216通用合同条件，下列关于变更的说法正确的是（ ）。

选项:

A. 变更包括将任何工作删减交由他人或发包人自行实施的情况

B. 变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议

C. 承包人收到变更指示前，可以实施变更

D. 变更引起工期变化的，当事人是否可要求调整合同工期应视情况而定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 135: 61. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF2020-0215通用合同条件，下列关于暂估价调价事项的表述正确的是（ ）。

选项:

A. 依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用由发包人承担

B. 不属于依法必须招标的暂估价项目，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目

C. 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，但不支付利润

D. 依法必须招标的暂估价项目，暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 136: 62. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件的规定，在进行进度付款申请时应单独提出支付申请的是（ ）。

选项:

A. 设计费

B. 材料设备采购费

C. 工程施工费用

D. 人工费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 137: 63. 根据《建设工程总承包合同（示范文本）GF-2020-0216 通用合同条件，发包人逾期支付进度款超过56天的，按照（ ） 支付利息。

选项:

A. 贷款市场报价利率（LPR）

B. 贷款市场报价利率（LPR）的两倍

C. 贷款市场报价利率（LPR）的四倍

D. 贷款市场报价利率（LPR）的八倍

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 138: 64. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列表述中准确的是（ ）。

选项:

A. 通用合同条件采用造价信息法调整合同价格

B. 物价波动不属于合同价格调整的范围

C. 未列入价格指数权重表的费用仍可因市场变化而调整

D. 发承包双方约定采用其他方式调整合同价款的，可以在专用合同条件中另行约定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 139: 65. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件，在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应（ ）。

选项:

A. 从预付款担保中扣回

B. 视为承包人对发包人的工程欠款

C. 与合同价款一并结算

D. 纳入进度款支付证书

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 140: 66. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件的规定，采用价格调整公式调整合同价款的，价格指数应首先采用（ ）。

选项:

A. 投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数

B. 省、市、自治区建设行政主管部门提供的价格指数

C. 地方主管部门提供的价格指数

D. 行业主管部门提供的价格指数

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 141: 67. 根据《建设工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件，发承包双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，下列选项中不属于可选方式的是（ ）

选项:

A. 提交工程质量保证担保

B. 按合同约定在支付工程进度款时逐次预留

C. 工程竣工结算时一次性预留质量保证金

D. 双方约定的其他预留方式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 142: 68. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》 GF2020-0215通用合同条件，承包人提供预付款担保的方式主要有（ ）。

选项:

A. 银行保函和预付款保证金

B. 银行保函和担保公司担保

C. 担保公司担保和预付款保证金

D. 银行保函和信用担保

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 143: 69. 根据《 FIDIC施工合同条件》，承包商建议的变更主要包括（ ）

选项:

A. 工程师征求承包商的建议以及删减工程的变更

B. 工程师征求承包商的建议以及承包商基于价值工程主动提出的建议

C. 工程师征求承包商的建议以及承包商对“发包人要求”的合理化建议

D. 删减工程的变更以及承包商基于价值工程主动提出的建议

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 144: 70. 根据《 FIDIC施工合同条件》，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（ ）

选项:

A. 1%

B. 5%

C. 10%

D. 20%

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 145: 71. 在FIDIC合同条件下，当该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（ ）

选项:

A. 10%

B. 1%

C. 0.1%

D. 0.01%

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 146: 72. 根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 在通用条款中规定了调价公式

B. 调价公式适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程

C. 调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中可以调整

D. 调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 147: 73. 工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算，以下说法正确的是（　）。

选项:

A. 不符合合同文件要求的工程量不予计量

B. 有关的工程质量验收资料齐全、手续完备

C. 成本加酬金合同按照总价合同的计量规定进行计算

D. 单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差等，应按合同中估计的工程量计算

E. 因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 148: 74. 关于预付款担保，下列说法正确的是（　）

选项:

A. 预付款担保，是承包人与发包人签订合同后领取预付款时，由承包人提供的担保

B. 承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保

C. 预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

D. 如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿

E. 预付款担保的主要形式是保证担保

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 149: 75. 下列不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是（　）

选项:

A. 累计已完成的合同价款

B. 累计已实际支付的合同价款

C. 本周期应支付的安全文明施工费

D. 实际应支付的竣工结算款

E. 本周期应支付的预付款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 150: 76. 下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是（　）

选项:

A. 措施项目发生调整的，应依据合同约定的项目和金额计算，发生调整的，按双方确认调整的金额计算

B. 计日工按发包人实际签证确认的事项计算

C. 暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归承包人

D. 施工索赔费用按承包人提交的索赔报告计算

E. 竣工结算的编制依据包括发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 151: 77. 关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（　）

选项:

A. 质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%

B. 自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起

C. 缺陷责任期最长不超过2年

D. 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告60天后，自动进入缺陷责任期

E. 采用工程质量保证担保的，发包人不得再预留质量保证金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 152: 78. 为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（　）

选项:

A. 请求仲裁的意思表示

B. 仲裁事项

C. 选定的仲裁员

D. 选定的仲裁委员会

E. 仲裁结果的执行方式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 153: 79. 采用双方约定争议调解人方式解决合同价款纠纷，其程序正确的是（　）

选项:

A. 发承包双方可以在合同签订后共同约定争议调解人

B. 发生争议，由承包人将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送发包人

C. 调解人收到调解委托后28天内提出调解书

D. 发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件

E. 若发承包任一方对调解书有异议，应在收到调解书14天内向另一方发出异议通知

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 154: 80. 下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的有（　）

选项:

A. 建设工程施工合同无效，承包人对验收合格的工程要求参照合同约定折价补偿价款，应予以支持

B. 对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息不予支持

C. 施工合同无效后，已完成的建设工程质量不合格，但修复后经验收合格，承包人请求支付工程价款的，也不予支持

D. 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持

E. 当事人对欠付工程价款利息按照同期同类贷款利率计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 155: 81. 关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（　）

选项:

A. 承包人非法转包、违法分包的建设工程施工合同的行为无效

B. 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，应予支持

C. 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化的，双方协商不一致，可参照签订合同时当地主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款

D. 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，应予支持

E. 建设工程未交付，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 156: 82. 根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017，下列说法正确的有（　）。

选项:

A. 鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师执业资格

B. 对争议标的较大或涉及工程专业较多的鉴定项目，应成立由2名及以上鉴定人组成的鉴定项目组

C. 鉴定期限的起算从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日次日起算

D. 委托人委托鉴定机构从事工程造价鉴定业务，不受地域范围限制

E. 根据工作需要，可安排非注册造价工程师的专业人员作为辅助人员，参与鉴定的辅助性工作

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 157: 83. 根据FIDIC《施工合同条件》，工程变更的范围包括（　）

选项:

A. 任何工作的删减，但未经双方同意由他人实施的除外

B. 任何部分标高、尺寸、位置变化

C. 因施工需要，施工机械日常检修时间变更

D. 工程质量改变

E. 永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料或服务

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 158: 84. 根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法正确的是（　）

选项:

A. 在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知

B. 承包商基于价值工程主动提出的变更建议，承包商编制此类建议书的费用由业主承担

C. 工程变更包括工程师指示的变更和承包商建议的变更，不论何种变更，都必须由业主发出变更指令

D. 工程师发出变更指令，承包商应当在收到工程师指令的14天（或者承包商提请工程师同意的其他期限）内，针对变更工作的实施提交详细资料

E. 工程师征求承包商的建议的变更，如果工程师未批准承包商的建议书，不论其是否提出意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 159: 85. 工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算，以下说法正确的是（ ）。

选项:

A. 不符合合同文件要求的工程量不予计量

B. 有关的工程质量验收资料齐全、手续完备

C. 成本加酬金合同按照总价合同的计量规定进行计算

D. 单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差等，应按合同中估计的工程量计算

E. 因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 160: 86. 关于预付款担保，下列说法正确的是（ ）

选项:

A. 预付款担保，是承包人与发包人签订合同后领取预付款时，由承包人提供的担保

B. 承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保

C. 预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

D. 如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿

E. 预付款担保的主要形式是保证担保

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 161: 87. 下列不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是（ ）

选项:

A. 累计已完成的合同价款

B. 累计已实际支付的合同价款

C. 本周期应支付的安全文明施工费

D. 实际应支付的竣工结算款

E. 本周期应支付的预付款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 162: 88. 下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是（ ）

选项:

A. 措施项目发生调整的，应依据合同约定的项目和金额计算，发生调整的，按双方确认调整的金额计算

B. 计日工按发包人实际签证确认的事项计算

C. 暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归承包人

D. 施工索赔费用按承包人提交的索赔报告计算

E. 竣工结算的编制依据包括发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 163: 89. 关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（ ）

选项:

A. 质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%

B. 自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起

C. 缺陷责任期最长不超过2年

D. 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告60天后，自动进入缺陷责任期

E. 采用工程质量保证担保的，发包人不得再预留质量保证金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 164: 90. 为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（ ）

选项:

A. 请求仲裁的意思表示

B. 仲裁事项

C. 选定的仲裁员

D. 选定的仲裁委员会

E. 仲裁结果的执行方式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 165: 91. 采用双方约定争议调解人方式解决合同价款纠纷，其程序正确的是（ ）

选项:

A. 发承包双方可以在合同签订后共同约定争议调解人

B. 发生争议，由承包人将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送发包人

C. 调解人收到调解委托后28天内提出调解书

D. 发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件

E. 若发承包任一方对调解书有异议，应在收到调解书14天内向另一方发出异议通知

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 166: 92. 下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的有（ ）

选项:

A. 建设工程施工合同无效，承包人对验收合格的工程要求参照合同约定折价补偿价款，应予以支持

B. 对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息不予支持

C. 施工合同无效后，已完成的建设工程质量不合格，但修复后经验收合格，承包人请求支付工程价款的，也不予支持

D. 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持

E. 当事人对欠付工程价款利息按照同期同类贷款利率计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 167: 93. 关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（ ）

选项:

A. 承包人非法转包、违法分包的建设工程施工合同的行为无效

B. 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，应予支持

C. 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化的，双方协商不一致，可参照签订合同时当地主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款

D. 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，应予支持

E. 建设工程未交付，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 168: 94. 根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017，下列说法正确的有（ ）。

选项:

A. 鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师执业资格

B. 对争议标的较大或涉及工程专业较多的鉴定项目，应成立由2名及以上鉴定人组成的鉴定项目组

C. 鉴定期限的起算从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日次日起算

D. 委托人委托鉴定机构从事工程造价鉴定业务，不受地域范围限制

E. 根据工作需要，可安排非注册造价工程师的专业人员作为辅助人员，参与鉴定的辅助性工作

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 169: 95. 根据FIDIC《施工合同条件》，工程变更的范围包括（ ）

选项:

A. 任何工作的删减，但未经双方同意由他人实施的除外

B. 任何部分标高、尺寸、位置变化

C. 因施工需要，施工机械日常检修时间变更

D. 工程质量改变

E. 永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料或服务

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 170: 96. 根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法正确的是（ ）

选项:

A. 在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知

B. 承包商基于价值工程主动提出的变更建议，承包商编制此类建议书的费用由业主承担

C. 工程变更包括工程师指示的变更和承包商建议的变更，不论何种变更，都必须由业主发出变更指令

D. 工程师发出变更指令，承包商应当在收到工程师指令的14天（或者承包商提请工程师同意的其他期限）内，针对变更工作的实施提交详细资料

E. 工程师征求承包商的建议的变更，如果工程师未批准承包商的建议书，不论其是否提出意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 171: 97. 关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 承包人对工程造价咨询企业审核意见有异议的，在接到意见规定时间内，可以向有关工程造价管理机构申请调解

B. 非国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核

C. 承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告

D. 工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 172: 1. 根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是（　）

选项:

A. 建设单位建设期后发生的利息

B. 施工单位建设期长期贷款利息

C. 国内代理机构收取的管理费

D. 国外贷款机构收取的转贷费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 173: 2. 关于建设期利息的说法，正确的是（　）。

选项:

A. 建设期利息包括国际商业银行贷款在建设期间应计的借款利息

B. 建设期利息包括在境内发行的债券在建设期后支付的借款利息

C. 国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方收取的担保费和管理费

D. 建设期利息不包括国内代理机构以年利率方式收取的转贷费和担保费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 174: 3. 某项目共需贷款资金7000万元，建设期为2年，按年度均衡筹资，第1年贷款为3000万元，第2年贷款为4000万元，建设期内只计利息但不支付，年利率为10%，则建设期利息应为（　）万元。

选项:

A. 500

B. 515

C. 715

D. 665

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 175: 1. 我国预可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（　）%以内.

选项:

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 176: 2. 按照生产能力指数法（x＝0.8，f＝1.1），如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加（　）

选项:

A. 118.9%

B. 158.3%

C. 164.9%

D. 191.5%

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 177: 3. 采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（　）。

选项:

A. 工程费用

B. 设备购置费

C. 工艺设备投资

D. 建筑安装工程费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 178: 4. 某地2021年拟建一座年产50万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2018年已建年产50万吨相同产品的项目的静态投资为18000万，设备购置费为12000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为15000万元，用比例估算法估算拟建项目的静态投资估算为（　）万元。

选项:

A. 22500

B. 24000

C. 23000

D. 27000

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 179: 5. 采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（　）

选项:

A. 单位生产能力估算法

B. 指标估算法

C. 生产能力指数法

D. 比例估算法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 180: 6. 下列单位安装工程中，采用设备原价为基数乘以设备安装费率来编制安装工程费估算的是（　）

选项:

A. 工业炉窑砌筑安装工程

B. 金属结构安装工程

C. 工艺非标准件安装工程

D. 工艺设备安装工程

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 181: 7. 若外币对人民币升值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（　）。

选项:

A. 从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B. 从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C. 从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D. 从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 182: 8. 编制建设投资估算表时，若按照形成资产法分类，预备费通常应（　）

选项:

A. 单独列项

B. 形成固定资产费用

C. 形成其他资产费用

D. 形成无形资产费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 183: 9. 关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的有（　）

选项:

A. 项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一

B. 可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破

C. 投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据

D. 投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据

E. 投资估算是编制最高投标限价的重要依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 184: 10. 投资估算分析应包括的内容有（　）。

选项:

A. 分析影响投资的主要因素

B. 与类似工程项目的比较，对投资总额进行分析

C. 各类费用构成占比分析

D. 分析主要技术经济指标

E. 分析估算编制方法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 185: 11. 关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的有（　）。

选项:

A. 投资估算编制精确度最高的方法是生产能力指数法

B. 应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资

C. 项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±30%以内

D. 应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

E. 投资估算应依据工程所在地市场价格水平，全面反映建设项目建设前期和建设期的全部投资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 186: 12. 应用朗格系数进行工程项目或装置估算，在国际上广泛应用，但精度仍不是很高，主要原因在于（　）。

选项:

A. 装置规模大小发生变化的影响

B. 不同地区自然地理条件的影响

C. 不同地区经济制度不同的影响

D. 不同地区气候条件的影响

E. 主要设备材质发生变化时，设备费用变化较大而安装费变化不大所产生的影响

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 187: 13. 关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有（　）。

选项:

A. 用扩大指标法计算流动资金，需以营业收入为基数

B. 当年发生的流动资金借款利息计入生产期间财务费用

C. 流动资金借款利息按全额计息

D. 不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的金额计算

E. 流动资金属于短期性流动资产，可通过短期负债和资本金的方式解决

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 188: 14. 下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有（　）。

选项:

A. 库存现金

B. 应收账款

C. 预付账款

D. 存货

E. 预收账款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 189: 15. 估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为（　）

选项:

A. 工程费用

B. 工程建设其他费用

C. 固定资产费用

D. 无形资产费用

E. 预备费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 190: 16. 某地2021年拟建一座年产50万吨的某产品的化工厂。根据调查，该地区2019年已建年产40万吨相同产品的项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为3000万元，设备购置费为12000万元。已知按2021年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为15000万元，征地拆迁等其他费用为2000万元，2019年和2021年该地区的建安工程造价指数（定基指数）分别为1.12和1.14，则该拟建项目的静态投资估算为（　）万元

选项:

A. 20989.6

B. 25329.9

C. 25901.16

D. 23459.9

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 191: 1. 关于项目决策与工程造价的关系，下列说法正确的是（　）。

选项:

A. 项目不同决策阶段的投资估算精度要求是一致的

B. 项目决策的内容与工程造价无关

C. 项目决策的正确性不影响设备选型

D. 工程造价的数额影响项目决策的结果

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 192: 1. 工程造价在量上和（ ）相等。

选项:

A. 固定资产投资和流动资产投资之和

B. 固定资产与流动资金之和

C. 固定资产投资

D. 流动资产投资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 193: 2. 有效控制工程造价应体现为以（ ）为重点的建设全过程造价控制。

选项:

A. 设计阶段

B. 投资决策阶段

C. 招投标阶段

D. 施工阶段

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 194: 3. 某固定资产原值为10万元，预计净残值为l万元，使用年限为6年，按年数总和法计提折旧，那么第3年应提折旧额为（ ）元。

选项:

A. 19420

B. 21456

C. 16423

D. 17143

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 195: 4. 关于设备原价的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 进囗设备的原价是指其到岸价

B. 国产设备原价应通过查询相关交易价格或向生产厂家询价获得

C. 设备原价通常包含备品备件费在内

D. 设备原价占设备购置费比重增大，意味资本有机构成的提高

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 196: 5. 某进口设备人民币货币400万元，国际运费折合人民币30万元，运输保险费为3‰，则该设备应计的运输保险费折合人民币（ ）万元。

选项:

A. 1.2

B. 1.204

C. 1.29

D. 1.294

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 197: 6. 根据我国现行建筑安装工程费用构成，下列费用中属于安全文明施工费的是（ ）。

选项:

A. 脚手架费

B. 临时设施费

C. 二次搬运费

D. 非夜间施工照明

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 198: 7. 根据我国现行建设项目总投资及工程造价的构成，联合试运转费应包括（ ）。

选项:

A. 施工单位参加联合试运转人员的工资

B. 设备安装中的试车费用

C. 试运转中暴露的设备缺陷的处理费

D. 生产人员的提前进厂费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 199: 8. 根据我国现行建设项目总投资及工程造价构成，工程概算阶段考虑的对一般自然灾害处理的费用，应包含在（ ）内。

选项:

A. 未明确项目准备金

B. 工程建设不可预见费

C. 暂列金额

D. 不可预见准备金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 200: 9. 某新建项目，建设期为2年，分年均衡进行贷款，第一年贷款200万元，第二年贷款300万元。在建设期内货款利息只计息不支付，年利率为10%的情况下，应计建设期贷款利息为（ ）万元。

选项:

A. 36

B. 46

C. 52

D. 70

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 201: 10. 若外币对人民币贬值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B. 从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C. 从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D. 从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 202: 11. 根据现行建设项目投资构成相关规定，固定资产投资应与（ ）相对应。

选项:

A. 工程费用+工程建设其他费用

B. 建设投资+建设期利息

C. 建设安装工程费+设备及工器具购置费

D. 建设项目总投资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 203: 12. 国际贸易双方的约定费用划分与风险转移均以货物在装运港被装上指定船只时为分界点。该种交易价格被称为（ ）。

选项:

A. 离岸价

B. 运费在内价

C. 到岸价

D. 抵岸价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 204: 13. 国内生产某台非标准设备需材料费18万元，加工费2万元，专用工具费率5%，废品损失费率10%，包装费0.4万元，利润率为10%，用成本计算估价法计得该设备的利润是（ ）万元。

选项:

A. 2

B. 2.1

C. 2.31

D. 2.35

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 205: 14. 根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是（ ）。

选项:

A. 人工费

B. 企业管理费

C. 利润

D. 税金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 206: 15. 关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 改扩建项目一般应计工程费用和拆除清理费

B. 凡可回收材料的拆除工程应采用以料抵工方式冲抵拆除清理费

C. 新建项目应根据实际工程量计算，不按工程费用的比例计算

D. 新建项目应按工程费用比例计算，不根据实际工程量计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 207: 16. 某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为（ ）万元。

选项:

A. 160.02

B. 227.79

C. 246.01

D. 326.02

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 208: 17. 某建设项目投资估算中，建设管理费2000万元，可行性研究费100万元，勘察设计费5000万元，引进技术和引进设备其他费400万元。市政公用设施建设及绿化费2000万元，专利权使用费200万元。非专利技术使用费100万元，生产准备及开办费500万元，则按形成资产法编制建设投资估算表，计人固定资产其他费用、无形资产费用和其他资产费用的金额分别为（ ）。

选项:

A. 10000万元、300万元、0万元

B. 9600万元、700万元、0万元

C. 9500万元、300万元、500万元

D. 9100万元、700万元，500万元

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 209: 18. 根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，工程造价是指（ ）。

选项:

A. 为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用

B. 建设期内直接用于工程建造、设备购置及其安装的建设投资

C. 为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D. 在建设期预计或实际支出的建设费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 210: 19. 关于进口设备到岸价的构成及计算，下列公式中正确的是（ ）。

选项:

A. 到岸价=离岸价+运输保险费

B. 到岸价=离岸价+进口从属费

C. 到岸价=运费在内价+运输保险费

D. 到岸价=运费在内价+进口从属费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 211: 20. 某进口设备到岸价为1500万元，银行财务费、外贸手续费合计36万元，关税300万元，消费税和增值税税率分别为10%、17%，则该进口设备原价为（ ）万元。

选项:

A. 2386.8

B. 2376

C. 2362.9

D. 2352.6

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 212: 21. 根据现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列费用项目中，属于施工机具使用费的是（ ）。

选项:

A. 仪器仪表使用费

B. 施工机械财产保险费

C. 大型机械进出场费

D. 大型机械安拆费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 213: 22. 下列费用项目中，属于联合试运转费中试运转支出的是（ ）。

选项:

A. 施工单位参加试运转人员的工资

B. 单台设备的单机试运转费

C. 试运转中暴露出来的施工缺陷处理费用

D. 试运转中暴露出来的设备缺陷处理费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 214: 23. 某建设项目静态投资20000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，计划每年完成投资50%，年均投资价格上涨率为5% ，该项目建设期价差预备费为（ ）万元。

选项:

A. 1006.25

B. 1525

C. 2056.56

D. 2601.25

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 215: 24. 某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款2000万元，贷款年利率为10%，贷款在年内均衡发放，建设期内只计息不付息。该项目第二年的建设期利息为（ ）万元。

选项:

A. 200

B. 500

C. 520

D. 600

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 216: 25. 下列工程建设其他费用的内容中，属于第三类“与未来生产经营有关的其他费用”的是（ ）。

选项:

A. 场地准备及临时设施费

B. 引进项目图纸资料翻译复制费

C. 专利及专有技术使用费

D. 节能评估及评审费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 217: 26. 关于建设项目投资估算的编制，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 应直接委托造价工程师编制

B. 应做到费用构成齐全，并适当降低估算标准，节省投资

C. 项目建设书阶段的投资估算精度误差应控制在±20%以内

D. 应对影响造价变动的因素进行敏感性分析

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 218: 27. 某地2023年拟建一座年产20万吨的化工厂。该地区2021年建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。2021年和2023年该地区的工程造价指数(定基指数)分别为1.12、1.15，生产能力指数为0.7，预计该项目建设期的两年内工程造价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（ ）万元。

选项:

A. 7147.08

B. 7535.09

C. 7911.84

D. 8307.43

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 219: 28. 关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依椐

B. 可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破

C. 投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据

D. 投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 220: 29. 关于我国项目前期各阶段投资估算的精度要求，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 项目建议书阶段，允许误差大于±30%

B. 投资设想阶段，要求误差控制在±30%以内

C. 预可行性研究阶段，要求误差控制在±20%以内

D. 可行性研究阶段，要求误差控制在±15%以内

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 221: 30. 在项目建议书和可行性研究阶段编制的工程造价是（ ）。

选项:

A. 投资估算

B. 设计概算

C. 施工预算

D. 施工图预算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 222: 31. 编制项目投资估算时，我国国内不常见，但世界银行项目常采用的方法是（ ）。

选项:

A. 设备系数法

B. 比例估算法

C. 主体专业系数法

D. 朗格系数法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 223: 32. 关于建设用地使用权的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 建设用地使用权仅可以在地表上设立

B. 设立建设用地使用权，可以采取出让或者转让等方式

C. 工业用地应当采取协商的方式出让

D. 新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 224: 33. 在某工程上使用的木工工人工资属于工程造价构成中的（ ）组成部分。

选项:

A. 人工费

B. 材料费

C. 机械费

D. 管理费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 225: 34. 下列关于城镇土地使用税的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收

B. 经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高，但须报经国家税务部门批准

C. 土地使用税按日计算、分期缴纳

D. 市政街道、广场、绿化地带等公共用地可以优惠减免

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 226: 1. 关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（ ）。

选项:

A. 建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况

B. 市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素

C. 先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障

D. 项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 227: 2. 关于项目建设地区选择原则的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 应将项目安排在距原料、燃料提供地和产品消费地等距离范围内

B. 各类企业应集中布置，以便形成综合生产能力

C. 工业布局的集聚程度越高越好

D. 相应的生产性和社会性基础设施相配合，以充分发挥其能力和效率

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 228: 3. 建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（ ）。

选项:

A. 有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间

B. 有利于集中用水能为不同类型的劳动者提供多种就业机会，开辟新水源，远距离引水

C. 能为不同类型的劳动者提供多种就业机会

D. 生产排泄物集中排放，降低环境污染

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 229: 4. 关于技术方案中生产方法的选择，应研究的问题不包括（ ）。

选项:

A. 拟采用的生产方法对产品质量的保证程度

B. 拟采用的生产方法是否与采用的原材料相适应

C. 拟采用的生产方法的技术来源的可得性

D. 拟采用的生产方法是否符合节能和清洁的要求

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 230: 5. 我国预可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（ ）%以内。

选项:

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 231: 6. 按照生产能力指数法（x＝0.8，f＝1.1），如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加（ ）。

选项:

A. 1.189

B. 1.5830000000000002

C. 1.649

D. 1.915

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 232: 7. 采用主体专业系数法进行静态投资估算时，通常采用的计算基数是（ ）。

选项:

A. 工程费用

B. 设备购置费

C. 工艺设备投资

D. 建筑安装工程费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 233: 8. 采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（ ）。

选项:

A. 单位生产能力估算法

B. 指标估算法

C. 生产能力指数法

D. 比例估算法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 234: 9. 在单位建筑工程投资估算法中，（ ）通常以m3和m2为单位，套用规模相当、结构形式和建筑标准相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算。

选项:

A. 工业与民用建筑物

B. 桥梁

C. 坝体堆砌

D. 总平面竖向布置

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 235: 10. 下列单位安装工程中，采用设备原价为基数乘以设备安装费率来编制安装工程费估算的是（ ）。

选项:

A. 工业炉窑砌筑安装工程

B. 金属结构安装工程

C. 工艺非标准件安装工程

D. 工艺设备安装工程

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 236: 11. 一般估算安装工程费时，以（ ）为单元。

选项:

A. 单项工程

B. 单位工程

C. 分部工程

D. 分项工程

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 237: 12. 若外币对人民币升值，则关于该汇率变化对涉外项目投资额产生的影响，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 从国外市场购买材料，所支付的外币金额减少

B. 从国外市场购买材料，换算成人民币所支付的金额减少

C. 从国外借款，本息所支付的外币金额增加

D. 从国外借款，换算成人民币所支付的本息金额增加

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 238: 13. 编制建设投资估算表时，若按照形成资产法分类，预备费通常应（ ）

选项:

A. 单独列项

B. 形成固定资产费用

C. 形成其他资产费用

D. 形成无形资产费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 239: 14. 工程项目策划的首要任务是根据建设意图进行工程项目的 （)

选项:

A. 定义和定位

B. 功能分析

C. 方案比选

D. 经济评价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 240: 15. 工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的（ )。

选项:

A. 系统框架

B. 系统组成

C. 规格和档次

D. 用途和性质

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 241: 16. 经营性项目财务分析可分为融资前分析和融资后分析,关于融资前分析和融资后分析的说法中，正确的是（ )。

选项:

A. 融资前分析应以静态分析为主,动态分析为辅

B. 融资后分析只进行动态分析,不考虑静态分析

C. 融资前分析应以动态分析为主，静态分析为辅

D. 融资后分析只进行静态分析，不考虑动态分析

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 242: 17. 下列现金流量表中,用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是( )。

选项:

A. 投资各方现金流量表

B. 资本金现金流量表

C. 投资现金流量表

D. 财务计划现金流量表

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 243: 18. 用于分析投资方案财务生存能力是通过对（ ）分析来实现。

选项:

A. 财务分析辅助表

B. 利润与利润分配表

C. 财务计划现金流量表

D. 投资财务现金流量表

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 244: 19. 某工程项目建设投产后,正常生产年份的总成本费用为1500万元,期间费用250万元,借款利息100万元,固定资产折旧190万元,无形资产销费80万元,则其经营成本为()万元。

选项:

A. 880

B. 1100

C. 1150

D. 1130

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 245: 20. 下列工程项目多方案比选方法中，不属于经济效益比选方法的是（ ).

选项:

A. 差额投资内部收益率法

B. 净现值法

C. 净现值率法

D. 人工神经网络法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 246: 21. 工程项目构思策划需要完成的工作内容是( ) 。

选项:

A. 论证项目目标及其相互关系

B. 比选项目融资方案

C. 描述项目系统的总体功能

D. 确定项目实施组织

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 247: 22. 下列工程项目经济评价标准/参数中，用于项目经济分析的是( )。

选项:

A. 社会折现率

B. 财务净现值

C. 净利润

D. 市场利率

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 248: 23. 对于以提供公共产品服务于社会为目标的非经营项目，其项目的财务收益是（ ).

选项:

A. 政府补贴

B. 营业收入

C. 经营收费

D. 可供分配利润

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 249: 24. 下列财务评价指标中，可用来判断项目盈利能力的是（ ).

选项:

A. 资产负债率

B. 流动比率

C. 总投资收益率

D. 速动比率

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 250: 25. 项目财务计划现金流量表主要用于分析项目的（ ) 。

选项:

A. 偿债能力

B. 财务生存能力

C. 财务盈利能力

D. 不确定性

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 251: 26. 关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的有（ ）。

选项:

A. 项目决策的正确性是工程造价合理性的前提

B. 工程造价的内容是决定项目决策的基础

C. 项目决策的深度影响投资估算的精确度

D. 工程造价的数额影响项目决策的结果

E. 正确的项目投资决策来源于正确的项目投资行动

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 252: 27. 下列估算方法中，不适用于可行性研究阶段投资估算的有（ ）。

选项:

A. 生产能力指数

B. 比例估算法

C. 系数估算法

D. 指标估算法

E. 混合法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 253: 28. 流动资产的构成要素一般包括（ ）。

选项:

A. 存货

B. 库存现金

C. 应收账款

D. 应付账款

E. 预付账款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 254: 1. 为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于不实行招标的建设工程，一般以（　）前的第28天作为基准日。

选项:

A. 投标截止时间

B. 招标文件发售

C. 中标通知书发出

D. 合同签订

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 255: 2. 工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则（　）

选项:

A. 承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

B. 发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

C. 不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整

D. 无论何种情况，合同价款均应予调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 256: 3. 有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（　）。

选项:

A. 发包人应当承担基准日之前发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险

B. 如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整后

C. 对于实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日

D. 承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 257: 4. 关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（　）

选项:

A. 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整

B. 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价

C. 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整

D. 工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 258: 5. 根据《标准施工招标文件》规定，关于工程变更价款调整的说法，正确的是（　）

选项:

A. 对于分部分项工程，已标价清单有适用项目，且变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10％的，采用该项目的单价

B. 措施项目中安全文明施工费变更，按照实际发生变化的措施项目以及承包商的浮动率调整

C. 如果变更使承包商在清单中填的综合单价与最高投标限价中综合单价偏差超过15％的，综合单价可由承包人提出，监理人确定进行调整

D. 非承包商原因删减了原合同约定的工程，致使承包商发生的费用和应得收益不能得到补偿，承包商有权提出并得到合同的费用与利润补偿

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 259: 6. 对某招标工程进行报价分析，承包人中标价为1500万元，最高投标限价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，其中都包含安全文明施工费200万元，则承包人的报价浮动率是（　）。

选项:

A. 6.25％

B. 7.14％

C. 6.45％

D. 7.40％

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 260: 7. 在工程变更引起的措施项目费调整中，若承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为（　）。

选项:

A. 承包人放弃调整措施项目费的权利

B. 相应的措施项目费调整已经成立

C. 按常规施工方案所引起的措施项目调整

D. 计算时无需考虑承包人报价浮动率

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 261: 8. 某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，报价浮动率为5％，若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（　）万元。

选项:

A. 200，100

B. 190，95

C. 190，100

D. 200，95

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 262: 9. 根据规定，因工程量偏差引起的可以调整措施项目费的前提是（　）

选项:

A. 合同工程量偏差超过15％

B. 合同工程量偏差超过15％，且引起措施项目相应变化

C. 措施项目工程量超过10％

D. 措施项目工程量超过10％，且引起施工方案发生变化

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 263: 10. 下列关于工程量偏差引起合同价款调整的叙述，正确的是（　）。

选项:

A. 实际工程量超过招标工程量清单的15％时，应相应调低综合单价，调高措施项目费

B. 实际工程量比招标工程量清单减少15％以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高

C. 实际工程量比招标工程量清单减少15％，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调高措施项目费

D. 实际工程量比招标工程量清单增加10％，且引起措施项目变化，若措施项目按系数计价，相应调高措施项目费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 264: 11. 某混凝土工程招标清单工程量为200m3，综合单价为300元/m3。在施工过程中，由于工程变更导致实际完成工程量为160m3。合同约定当实际工程量减少超过15％时可调整单价，调价系数为1.1。该混凝土工程的实际工程费用，应当为（　）万元。

选项:

A. 4.80

B. 4.89

C. 5.28

D. 6.00

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 265: 12. 某工程项目的清单工程量为1500m3，因变更实际完成的工程量为1800m3；该项目的最高投标限价的综合单价为380元/m3，投标报价的综合单价为450元/m3，投标报价浮动率为5％，则其结算工程款应当为（　）元。

选项:

A. 840000

B. 809025

C. 856000

D. 855500

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 266: 13. 当根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013），采用清单计价的某分部分项工程，最高投标限价的综合单价为350元，承包人投标报价的综合单价为300元，该工程投标报价总价的下浮率为5%。结算时，该分部分项工程工程量较清单工程量减少了16%，且合同未确定综合单价调整方法，则对该综合单价的正确处理方式是（　）。

选项:

A. 调整为257元

B. 调整为282.63元

C. 不做任何调整

D. 调整为345元

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 267: 14. 某分项工程招标工程量清单数量为3600m2，施工中由于设计变更调减为3000m2，该项目最高投标限价综合单价为500元/m2，投标报价为380元/m2。合同约定实际工程量与招标工程量偏差超过±15％时，综合单价以最高投标限价为基础调整。若承包人报价浮动率为10％，该分项工程费结算价为（　）万元。

选项:

A. 120.00

B. 114.75

C. 168.00

D. 207.00

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 268: 15. 因物价波动引起的价格调整，可采用价格指数法，在确定可调因子的现行价格指数时，所选择的基准日期是指（　）

选项:

A. 竣工决算前42天

B. 竣工结算前42天

C. 竣工验收前42天

D. 付款证书相关周期最后一天的前42天

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 269: 16. 某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格差额，其中固定要素比重为0.3，调价要素A、B、C分别占合同价的比重为0.15、0.25、0.3，结算时价格指数分别增长了20％、15％、25％，则该工程实际结算款额为（　）万元。

选项:

A. 119.75

B. 128.75

C. 114.25

D. 127.25

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 270: 17. 某项目合同约定采用调值公式法进行结算，合同价为50万元，并约定合同价的70%为可调部分。可调部分中，人工占45%，材料占45%，其余占10%。结算时，仅人工费价格指数增长了10%，而其他未发生变化。则该工程项目应结算的工程价款为（　）万元。

选项:

A. 51.01

B. 51.58

C. 52.25

D. 52.75

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 271: 18. 由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的，对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时，涉及到原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数，则调整价格差额计算应采用（　）。

选项:

A. 原约定日期的价格指数

B. 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较高的一个

C. 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数的平均值

D. 原约定日期的价格指数与实际竣工日期的价格指数中较低的一个

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 272: 19. 某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤6％，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为508元/m3，招标人的基准价格为510元/m3，实际采购价为547元/m3。则发包人在结算时确认的单价应为（　）元/m3。

选项:

A. 508.00

B. 514.40

C. 510.00

D. 527.00

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 273: 20. 某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数≤5％，承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为508元/m3，招标人的基准价格为510元/m3，实际采购价为525元/m3。则发包人在结算时确认的单价应为（　）元/m3。

选项:

A. 508.00

B. 525.00

C. 510.00

D. 535.50

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 274: 21. 施工合同约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5％，超过部分依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500－2013）造价信息法调差。已知承包人投标价格、基准期发布价格分别为3400元/t、3200元/t，2019年12月、2020年7月的造价信息发布价为3000元/t、3600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为（　）元/t。

选项:

A. 3160，3600

B. 3040，3430

C. 3360，3430

D. 2280，3630

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 275: 22. 关于施工合同履行过程中暂估价的确定，下列说法中正确的是（　）

选项:

A. 不属于依法必须招标的材料，以承包人自行采购的价格取代暂估价

B. 属于依法必须招标的暂估价设备，由发承包双方以招标方式选择供应商，以中标价取代暂估价

C. 不属于依法必须招标的暂估价专业工程，不应按工程变更确定工程价款而应另行签订补充协议确定工程价款

D. 属于依法必须招标的暂估价专业工程，承包人不得参加投标

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 276: 23. 对于依法必须招标的项目，给定暂估价的专业工程应由发承包双方依法组织招标选择专业分包人，若承包人不参加投标，应由承包人作为招标人，与组织招标工作有关的费用应当（　）

选项:

A. 由中标的专业承包人支付

B. 由发包人支付

C. 由发包人与中标的专业承包人按约定比例分摊

D. 被认为已经包括在承包人的签约合同价中

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 277: 24. 某施工合同中的工程内容由单项工程A、B组成，两个单项工程的合同额分别为400万元和600万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿5万元，且总赔偿费不超过合同总价款的5%。单项工程B按期通过竣工验收，单项工程A工程延误24日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（　）万元。

选项:

A. 5

B. 48

C. 50

D. 140

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 278: 25. 发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，当压缩的工期天数超过定额工期的（　）时，应在招标文件中明示增加赶工费用。

选项:

A. 10％

B. 15％

C. 20％

D. 25％

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 279: 26. 根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（　）

选项:

A. 法律变化引起的价格调整

B. 发包人的原因导致试运行失败

C. 不可抗力

D. 施工中发现文物、古迹

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 280: 27. 根据我国现行合同条件，关于工程索赔的说法中，正确的是（　）

选项:

A. 监理人未能及时发出指令不能视为发包人违约

B. 因政策法令的变化不能提出索赔

C. 机械停工按照机械台班单价计算索赔

D. 监理人指令承包商加速施工有时也会产生索赔

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 281: 28. 某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价3000元/台班，租赁费为1000元/台班，人工工资为120元/工日，窝工补贴60元/工日，以人工费和机具费合计为计算基础的综合费率为30％。在施工过程中发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（　）元。

选项:

A. 2200

B. 2860

C. 4200

D. 5460

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 282: 29. 某房屋基坑开挖后，发现局部有软弱下卧层。甲方代表指示乙方配合进行地质复查，共用工10个工日。地质复查和处理费用为4万元，同时工期延长3天，人员窝工15工日。若用工按100元/工日、窝工按50元/工日计算，则乙方可就该事件索赔的费用是（　）元。

选项:

A. 41250

B. 41750

C. 42500

D. 45250

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 283: 30. 某工程项目总价值2000万元，合同工期18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用100万元，则承包方可提出工期索赔为（　）个月。

选项:

A. 1.5

B. 0.9

C. 1.2

D. 3.6

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 284: 31. 关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（　）

选项:

A. 初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任

B. 初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿

C. 初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿

D. 初始延误者属承包人原因的，承包人不能获得费用补偿，但能得到工期补偿

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 285: 32. 根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，若工程合同金额3500万元（含暂列金额500万元），则预付款金额最低为（　）万元

选项:

A. 150

B. 300

C. 350

D. 400

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 286: 33. 某工厂年度承包工程总价为2000万元，其中材料所占比例为40%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数为25天，保险天数5天，仓储2天，则按公式法计算的预付款金额为（　）万元。

选项:

A. 54.79

B. 55.56

C. 65.75

D. 66.67

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 287: 34. 工程预付款起扣点表示（　）。

选项:

A. 未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额

B. 已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额

C. 未施工工程尚需工程款相当于预付款数额

D. 已施工工程尚需工程款相当于预付款数额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 288: 35. 已知计算工程预付款起扣点的公式为T＝P－M/N，其中M的含义是（　）

选项:

A. 工程预付款总额

B. 承包工程价款总额

C. 主要材料及构件所占比重

D. 开始扣回预付款时累计完成工作量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 289: 36. 下列关于安全文明施工费预付的说法，正确的是（　）

选项:

A. 发包人应在开工后的28天内预付安全文明施工费

B. 安全文明施工费的预付额度不低于安全文明施工费总额的60%

C. 其余部分的安全文明施工费按照同期安排的原则进行分解,与进度款一起支付

D. 发包人在付款期满后14天内仍未支付的，发生安全事故承担连带责任

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 290: 37. 关于施工合同履行期间的期中支付，下列说法中错误的是（　）

选项:

A. 双方对工程计量结果有争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书

B. 对已签发支付证书中的计算错误，发包人有权予以修正，承包人无权提出修正

C. 进度款支付申请中应包括累计已完成的合同价款

D. 本周期实际支付的合同额不一定为本期完成的合同价款合计

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 291: 38. 某桩基工程，业主通过招标与某基础工程公司签订了施工合同，工程量清单中估计工程量4000m3，合同价500元/m3，合同工期为40天。合同约定：工期提前1天奖励2万元，拖后1天罚款4万元；工程款按旬结算支付。合同履行到第21天时发生了地震，造成停工4天，经工程师认可的施工方的实际损失为10万元，第3旬完成工程量800m3；后期因机械故障停工3天，最后实际工期为50天。不考虑其他款项，施工方在第3旬应得到的工程款为（　）万元。

选项:

A. 58

B. 14

C. 0

D. 50

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 292: 39. 工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（　）

选项:

A. 可计量的措施项目费

B. 安全文明施工费

C. 已标价工程量清单综合单价

D. 规费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 293: 40. 关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（　）

选项:

A. 已实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

B. 已竣工未验收并且未投入使用工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算

C. 停工、停建工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理

D. 已竣工未验收并且未实际投入使用，其无质量争议部分的工程，竣工结算按合同约定办理；已竣工验收或已竣工未验收但投入使用，争议按保修

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 294: 41. 社会投资项目采用预留保证金方式的，通常质量保证金的管理方式为（　）

选项:

A. 预留在财政部门

B. 预留在发包方

C. 发承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管

D. 移交给使用单位管理

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 295: 42. 关于缺陷责任期及责任期内的工程维修及费用承担，下列说法中错误的是（　）。

选项:

A. 不可抗力造成的缺陷，承包人负责维修，从质量保证金中扣除费用

B. 承包人造成的缺陷，承包人负责维修，并承担鉴定及维修费

C. 发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量鉴定机构的鉴定结论，由责任方承担维修费和鉴定费

D. 承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 296: 43. 关于最终结清，下列说法中正确的是（　）。

选项:

A. 最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清

B. 承包人提出索赔的期限自工程款最终结清时终止

C. 质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理

D. 最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付相关规定和专用合同条款约定办理

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 297: 44. 承包商在提交的最终结清申请中，只限于提出（　）发生的索赔。

选项:

A. 竣工结算支付证书

B. 工程接收证书颁发前

C. 工程接收证书颁发后

D. 缺陷责任期内

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 298: 45. 建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为（　）

选项:

A. 提交竣工结算文件之日

B. 确认竣工结算文件之日

C. 竣工验收合格之日

D. 工程实际交付之日

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 299: 46. 根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释[2020]25号），下列关于施工合同价款纠纷的处理表述错误的是（　）。

选项:

A. 发包人能够办理建设工程规划许可证等规划审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持

B. 具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无效的，不予支持

C. 建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，予以支持

D. 因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 300: 47. 关于工程造价咨询人从事工程造价鉴定工作，下列做法中不正确的是（　）

选项:

A. 应自行收集鉴定项目同时期、同类型工程的技术经济指标

B. 应指派专业对口、经验丰富的注册造价师承担鉴定工作

C. 鉴定事项涉及复杂、疑难、特殊的技术问题需要较长时间的，经与委托人协商，完成鉴定的时间可以延长，每次延长时间一般不得超过60个工作日

D. 对当事人在鉴定过程中达成一致的书面妥协性意见而形成的鉴定结果也可以纳入造价鉴定结论意见或“可确定的部分造价结论意见”

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 301: 48. 某纠纷项目工程造价金额为6800万元，鉴定机构应在确定委托鉴定委托之日起，（　）个工作日内完成鉴定工作。

选项:

A. 40

B. 60

C. 80

D. 100

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 302: 49. 在工程造价鉴定过程中，针对当事人计价争议的鉴定，下列表述中正确的是（　）。

选项:

A. 对人工费调整文件争议，如合同中约定不执行的，鉴定人应提请委托人决定并按其决定进行鉴定

B. 当事人因物价波动要求调整合同价款发生争议的，应按现行国家标准计价规范的相关规定进行鉴定

C. 当事人因材料价格发生争议的，鉴定人应按发包人签批的材料价格鉴定

D. 合同中约定的物价波动不予调整的，政府定价或政府指导价的材料按照约定鉴定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 303: 50. 当事人因材料价格发生争议的，鉴定人应提请委托人决定并按其决定进行鉴定，委托人未及时决定的，可采用的鉴定规则为（　）

选项:

A. 采购前未报发包人或其代表认质认价的，应按签批的材料价格进行鉴定

B. 在采购前经发包人或代表签批认可的，按合同约定的价格进行鉴定

C. 发包人认为承包人采购的材料不符合质量要求，不予认价的，应不予鉴定

D. 在采购前经发包人或代表签批认可的，应按签批的材料价格进行鉴定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 304: 51. 关于工程签证争议的鉴定，下列做法正确的有（　）。

选项:

A. 签证明确了人工、材料、机具台班数量及价格的，按签证的数量和价格计算

B. 签证只有用工数量没有单价的，其人工单价比照鉴定项目人工单价下浮计算

C. 签证只有材料用量没有价格的，其材料价格按照鉴定项目相应材料价格上浮计算

D. 签证只有总价款而无明细表述的，搜集资料确定明细后再计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 305: 52. 在工程造价鉴定过程中，应由委托人移交的证据材料包括（　）

选项:

A. 适用于鉴定项目的法律、法规、规章和规范性文件

B. 与鉴定项目同时期、同地区、相同或类似工程的技术经济指标以及各类生产要素价格

C. 与鉴定项目相关的标准规范

D. 证据及《送鉴证据材料目录》

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 306: 53. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件的规定，下列关于合同价款调整的表述正确的是（　）

选项:

A. 变更即指发包人指示的变更

B. 暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差应列入合同价格，不需考虑对税金的影响

C. 暂列金额可用于支付发包人指示的变更

D. 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，经发包人批准后列入结算款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 307: 54. 根据《建设项目工程总承包（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件规定，发包人根据指示支付暂列金额的，可以要求承包人提交其供应商提供的全部或部分要实施的工程或拟购买的工程设备、材料、工作或服务的项目报价单。发包人在收到项目报价单的规定期限内未作回应的，正确的处理方法是（　）。

选项:

A. 视为发包人指示撤销支付

B. 发包人不同意自暂列金额内支付这笔款项

C. 承包人应扩大项目报价单范围，并再次提供给发包人选择

D. 承包人应有权自行接受其中任何一个报价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 308: 55. 根据《建设工程总承包合同（示范文本》GF-2020-0216通用合同条件，下列关于变更的说法正确的是（　）。

选项:

A. 变更包括将任何工作删减交由他人或发包人自行实施的情况

B. 变更的提出包括发包人指示变更和承包人合理化建议

C. 承包人收到变更指示前，可以实施变更

D. 变更引起工期变化的，当事人是否可要求调整合同工期应视情况而定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 309: 56. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF2020-0215通用合同条件，下列关于暂估价调价事项的表述正确的是（　）。

选项:

A. 依法必须招标的暂估价项目，专用合同条件约定由发包人和承包人共同作为招标人的，与组织招标工作有关的费用由发包人承担

B. 不属于依法必须招标的暂估价项目，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目

C. 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，但不支付利润

D. 依法必须招标的暂估价项目，暂估价项目的中标金额与价格清单中所列暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用应列入合同价格

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 310: 57. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件的规定，在进行进度付款申请时应单独提出支付申请的是（　）。

选项:

A. 设计费

B. 材料设备采购费

C. 工程施工费用

D. 人工费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 311: 58. 根据《建设工程总承包合同（示范文本）GF-2020-0216 通用合同条件，发包人逾期支付进度款超过56天的，按照（　） 支付利息。

选项:

A. 贷款市场报价利率（LPR）

B. 贷款市场报价利率（LPR）的两倍

C. 贷款市场报价利率（LPR）的四倍

D. 贷款市场报价利率（LPR）的八倍

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 312: 59. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216通用合同条件，关于物价波动引起的价格调整，下列表述中准确的是（　）。

选项:

A. 通用合同条件采用造价信息法调整合同价格

B. 物价波动不属于合同价格调整的范围

C. 未列入价格指数权重表的费用仍可因市场变化而调整

D. 发承包双方约定采用其他方式调整合同价款的，可以在专用合同条件中另行约定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 313: 60. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件，在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应（　）。

选项:

A. 从预付款担保中扣回

B. 视为承包人对发包人的工程欠款

C. 与合同价款一并结算

D. 纳入进度款支付证书

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 314: 61. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件的规定，采用价格调整公式调整合同价款的，价格指数应首先采用（　）。

选项:

A. 投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数

B. 省、市、自治区建设行政主管部门提供的价格指数

C. 地方主管部门提供的价格指数

D. 行业主管部门提供的价格指数

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 315: 62. 根据《建设工程总承包合同（示范文本）》GF-2020-0216 通用合同条件，发承包双方约定采用预留相应比例的工程款方式提供质量保证金的，下列选项中不属于可选方式的是（　）

选项:

A. 提交工程质量保证担保

B. 按合同约定在支付工程进度款时逐次预留

C. 工程竣工结算时一次性预留质量保证金

D. 双方约定的其他预留方式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 316: 63. 根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》 GF2020-0215通用合同条件，承包人提供预付款担保的方式主要有（　）。

选项:

A. 银行保函和预付款保证金

B. 银行保函和担保公司担保

C. 担保公司担保和预付款保证金

D. 银行保函和信用担保

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 317: 64. 根据《 FIDIC施工合同条件》，承包商建议的变更主要包括（　）

选项:

A. 工程师征求承包商的建议以及删减工程的变更

B. 工程师征求承包商的建议以及承包商基于价值工程主动提出的建议

C. 工程师征求承包商的建议以及承包商对“发包人要求”的合理化建议

D. 删减工程的变更以及承包商基于价值工程主动提出的建议

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 318: 65. 根据《 FIDIC施工合同条件》，某一项工作实际测量的工程量比工程量表规定的工程量的变动超过一定标准时，允许调整该项工作规定的费率或单价，这个标准一般为（　）

选项:

A. 1%

B. 5%

C. 10%

D. 20%

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 319: 66. 在FIDIC合同条件下，当该项工作工程量的变化与工程量清单或其他报表中相对应费率或价格的乘积超过了接受合同额的一定比例时，其费率或单价可以调整，该比例为（　）

选项:

A. 10%

B. 1%

C. 0.1%

D. 0.01%

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 320: 67. 根据国际工程合同价款结算的规定，业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（　）

选项:

A. 颁发履约证书后

B. 颁发工程接收证书后

C. 提交履约保函后

D. 缺陷通知期满后

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 321: 68. 根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于物价波动引起的价格调整，下列说法正确的是（　）。

选项:

A. 在通用条款中规定了调价公式

B. 调价公式适用于基于实际费用或现行价格计算价值的工程

C. 调价公式中所列各项费用要素的权重一经约定，合同实施过程中可以调整

D. 调价公式中的固定系数，在合同实施过程中可视情况调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 322: 69. 根据《标准施工招标文件》下列关于工程变更的说法，错误的是（　）

选项:

A. 监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序属于变更

B. 发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施属于变更

C. 监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作属于变更

D. 承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由发包人承担

E. 工程变更指令发布后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 323: 70. 招标工程量清单是招标文件的重要组成部分，以下有关其缺项漏项引起的价款调整说法正确的是（　）。

选项:

A. 招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单的发包人负责

B. 作为投标人的承包人，投标时未检查出招标工程量清单的缺项漏项，承担连带责任

C. 分部分项工程出现缺项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照工程变更事件中关于分部分项工程费的调整方法，调整合同价款

D. 分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项目发生变化的，按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款

E. 招标工程量清单中措施工程项目缺项，投标人在投标时未予以填报的，合同实施期间不予增加

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 324: 71. 施工合同履行期间，关于计日工费用的处理，下列说法中正确的是（　）。

选项:

A. 已标价工程量清单中无某项计日工单价时，应按工程变更有关规定商定计日工单价

B. 发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行

C. 现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时，应按招标工程量清单中的数量结算

D. 施工各期间发生的计日工费用应列在进度款支付

E. 计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 325: 72. 在下列各项中，属于物价变化类合同价款调整事项的是（　）。

选项:

A. 项目特征不符

B. 工程量偏差

C. 法规变化

D. 物价波动

E. 暂估价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 326: 73. 下列关于采用造价信息调整价格差额的表述，正确的有（　）

选项:

A. 采用造价信息调整价格主要适用于使用的材料品种少、用量大的公路、水坝工程

B. 人工价格发生变化，发承包双方按造价管理部门发布的人工成本文件调整合同价款

C. 报价中材料单价低于基准单价，材料单价上涨以基准单价为基础，超过合同约定风险值以上部分据实调整

D. 承包人未经发包人核对自行采购材料，再报发包人调整合同价款的，发包人不同意，不予调整

E. 承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人收到承包人报送的确认资料后5个工作日内不答复，视为认可

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 327: 74. 根据《标准施工招标文件》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有（　）。

选项:

A. 承包人的人员伤亡相关费用

B. 已运至施工场地的材料和工程设备的损害

C. 因工程损害造成的第三者财产损失

D. 承包人施工机械的损害

E. 承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 328: 75. 根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人损失的说法，正确的是（　）

选项:

A. 承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔

B. 因不可抗力造成工期延误，能进行工期索赔

C. 异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔

D. 发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔

E. 提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 329: 76. 根据我国《标准施工招标文件》，下列情形中，承包人可以得到费用和利润补偿而不能得到工期补偿的事件有（　）

选项:

A. 承包人提前竣工

B. 发包人的原因导致试运行失败

C. 工程移交后因发包人原因导致的工程缺陷和损失

D. 承包人遇到不利物质条件

E. 因不可抗力停工期间应监理人要求的照管、清理费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 330: 77. 下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，仅可以获得费用补偿的有（　）

选项:

A. 因发包人原因造成承包人人员工伤事故

B. 提前向承包人提供材料、工程设备

C. 工程暂停后因发包人原因无法按时复工

D. 基准日后法律的变化

E. 工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 331: 78. 根据《标准施工招标文件》的规定，承包人只能获得“工期+费用”补偿的事件有（　）

选项:

A. 因发包人违约导致承包人暂停施工

B. 施工中发现文物、古迹

C. 发包人提供的材料、工程设备造成工程质量不合格

D. 施工中遇到不利的物质条件

E. 延迟提供施工图纸

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 332: 79. 在计算机械设备台班停滞费时，如果机械设备是承包人自有设备，一般按（　）之和计算。

选项:

A. 台班折旧费

B. 台班检修费

C. 燃料动力费

D. 人工费

E. 其他费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 333: 80. 按索赔事件的性质分类，工程索赔的种类有（　）

选项:

A. 工程变更索赔

B. 合同被迫终止索赔

C. 总承包人与分包人之间的索赔

D. 工期索赔

E. 不可预见因素索赔

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 334: 81. 某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费100元/天，人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30％。在施工过程中，发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。据此，下列选项正确的有（　）。

选项:

A. 因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元

B. 因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元

C. 因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元

D. 因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元

E. 承包人可得的总索赔费用为2500元

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 335: 82. 根据我国现行合同条件，关于索赔的说法中，正确的是（　）

选项:

A. 在专用条款中约定的工程所在地地方性法规可以作为索赔的依据

B. 发包人要求承包人提前竣工时，可以补偿承包人利润

C. 发包人原因导致工程延期时，可以索赔保函手续费

D. 对于非强制性标准，不能作为索赔的依据

E. 国家制定的法律是最关键和最主要的依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 336: 83. 承包人向发包人索赔成立的前提条件有（　）

选项:

A. 按合同规定程序和时间提交了索赔报告

B. 按合同规定程序和时间提交了索赔意向通知

C. 与合同对照，事件已造成了承包人实际损失

D. 索赔原因按合同约定不属于承包人的行为责任

E. 索赔前需进行现场保护

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 337: 84. 下列关于现场签证的说法，正确的是（　）。

选项:

A. 施工中遇到不利物质条件，承包商可提出现场签证

B. 施工中遇到法律法规变化，承包商可提出现场签证

C. 承包商被要求完成合同以外的零星项目，可提出现场签证

D. 施工中合同工程内容与发包人要求不一致时，承包商可提出现场签证

E. 承包人应按照现场签证内容计算价款，报送发包人确认后，作为增加合同价款，竣工结算时支付

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 338: 85. 工程量必须按照相关工程现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算，以下说法正确的是（　）。

选项:

A. 不符合合同文件要求的工程量不予计量

B. 有关的工程质量验收资料齐全、手续完备

C. 成本加酬金合同按照总价合同的计量规定进行计算

D. 单价合同若发现招标工程量清单中出现缺项、工程量偏差等，应按合同中估计的工程量计算

E. 因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 339: 86. 关于预付款担保，下列说法正确的是（　）

选项:

A. 预付款担保，是承包人与发包人签订合同后领取预付款时，由承包人提供的担保

B. 承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保

C. 预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额

D. 如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿

E. 预付款担保的主要形式是保证担保

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 340: 87. 下列不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是（　）

选项:

A. 累计已完成的合同价款

B. 累计已实际支付的合同价款

C. 本周期应支付的安全文明施工费

D. 实际应支付的竣工结算款

E. 本周期应支付的预付款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 341: 88. 下列关于竣工结算计价原则的表述，正确的是（　）

选项:

A. 措施项目发生调整的，应依据合同约定的项目和金额计算，发生调整的，按双方确认调整的金额计算

B. 计日工按发包人实际签证确认的事项计算

C. 暂列金额应减去工程价款调整金额计算，如有余额归承包人

D. 施工索赔费用按承包人提交的索赔报告计算

E. 竣工结算的编制依据包括发承包双方实施过程中已确认的工程量及其结算的合同价款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 342: 89. 关于质量保证金及缺陷责任期，说法正确的有（　）

选项:

A. 质量保证金总预留比例不得高于签约合同价的3%

B. 自承包人提交竣（交）工验收报告之日算起

C. 缺陷责任期最长不超过2年

D. 由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告60天后，自动进入缺陷责任期

E. 采用工程质量保证担保的，发包人不得再预留质量保证金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 343: 90. 为保证建设工程仲裁协议有效，合同双方签订的仲裁协议中必须包括的内容有（　）

选项:

A. 请求仲裁的意思表示

B. 仲裁事项

C. 选定的仲裁员

D. 选定的仲裁委员会

E. 仲裁结果的执行方式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 344: 91. 采用双方约定争议调解人方式解决合同价款纠纷，其程序正确的是（　）

选项:

A. 发承包双方可以在合同签订后共同约定争议调解人

B. 发生争议，由承包人将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送发包人

C. 调解人收到调解委托后28天内提出调解书

D. 发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件

E. 若发承包任一方对调解书有异议，应在收到调解书14天内向另一方发出异议通知

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 345: 92. 下列关于合同价款纠纷的处理原则，描述正确的有（　）

选项:

A. 建设工程施工合同无效，承包人对验收合格的工程要求参照合同约定折价补偿价款，应予以支持

B. 对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息不予支持

C. 施工合同无效后，已完成的建设工程质量不合格，但修复后经验收合格，承包人请求支付工程价款的，也不予支持

D. 招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持

E. 当事人对欠付工程价款利息按照同期同类贷款利率计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 346: 93. 关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（　）

选项:

A. 承包人非法转包、违法分包的建设工程施工合同的行为无效

B. 当事人约定按照固定价结算工程价款，一方当事人请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，应予支持

C. 因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化的，双方协商不一致，可参照签订合同时当地主管部门发布的计价方法或计价标准结算工程价款

D. 承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，应予支持

E. 建设工程未交付，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 347: 94. 根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017，下列说法正确的有（　）。

选项:

A. 鉴定人必须具有相应专业的注册造价工程师执业资格

B. 对争议标的较大或涉及工程专业较多的鉴定项目，应成立由2名及以上鉴定人组成的鉴定项目组

C. 鉴定期限的起算从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日次日起算

D. 委托人委托鉴定机构从事工程造价鉴定业务，不受地域范围限制

E. 根据工作需要，可安排非注册造价工程师的专业人员作为辅助人员，参与鉴定的辅助性工作

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 348: 95. 根据FIDIC《施工合同条件》，工程变更的范围包括（　）

选项:

A. 任何工作的删减，但未经双方同意由他人实施的除外

B. 任何部分标高、尺寸、位置变化

C. 因施工需要，施工机械日常检修时间变更

D. 工程质量改变

E. 永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料或服务

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 349: 96. 根据2017版FIDIC《施工合同条件》，关于工程变更的说法正确的是（　）

选项:

A. 在明确构成工程变更的情况下，承包商当然享有工期顺延和调价的权利，无须再依据索赔程序发出索赔通知

B. 承包商基于价值工程主动提出的变更建议，承包商编制此类建议书的费用由业主承担

C. 工程变更包括工程师指示的变更和承包商建议的变更，不论何种变更，都必须由业主发出变更指令

D. 工程师发出变更指令，承包商应当在收到工程师指令的14天（或者承包商提请工程师同意的其他期限）内，针对变更工作的实施提交详细资料

E. 工程师征求承包商的建议的变更，如果工程师未批准承包商的建议书，不论其是否提出意见，承包商因提交建议书所产生的费用，有权依据索赔程序要求业主支付

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 350: 97. 关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是（　）。

选项:

A. 承包人对工程造价咨询企业审核意见有异议的，在接到意见规定时间内，可以向有关工程造价管理机构申请调解

B. 非国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核

C. 承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告

D. 工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人复核

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 351: 1. 施工模拟模块中，关于资金曲线，下列说法错误的是（ ）

选项:

A. 资金曲线可以呈现为曲线图和柱状图两种形式；

B. 资金曲线曲线类型包括计划曲线、实际曲线、实际-计划曲线三种类型；

C. 资金曲线可随施工模拟的进度进展而不断更新；

D. 通过资金曲线中的费用预计算按钮无法查看选定时间节点的资金曲线情况；

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 352: 2. 物资查询可以以时间范围、进度计划、楼层（ ）、规格型号进行查询

选项:

A. 流水段、构件类型

B. 单体、构件类型

C. 专业、流水段

D. 单体、流水段

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 353: 3. 广联达BIM5D中，合约规划中的预算量来自于（ ）。

选项:

A. 中标量

B. 模型量

C. 计价软件中的工程量

D. 通过反算计算得出

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 354: 4. 关于BIM5D商务应用包括（ ）

选项:

A. 合约规划

B. 三算对比

C. 过程提量

D. 都是

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 355: 5. 关于BIM5D商务应用中三算对比的说法正确的有（ ）

选项:

A. 项目收入

B. 项目成本

C. 实际成本

D. 以上都是

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 356: 6. 广联达BIM5D中，关于资料管理下列说法错误的是（ ）。

选项:

A. 资料管理界面的操作前提是必须登录BIM云平台后可实现；

B. 资料管理无法完成资料与模型构件的关联；

C. 资料管理中可按项目的不同需求，自定义资料文档目录；

D. 资料管理中上传至BIM云平台的所有资料无法在协筑云平台中查看；

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 357: 1. 某工程项目设计过程中所作的下列工作中，不属于限额设计工作内容的是( ).

选项:

A. 根据设计概算进行施工图设计

B. 设计人员创作出初步设计方案

C. 设计单位绘制施工图

D. 编制项目施工组织方案

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 358: 2. 限额设计中，造价控制目标分解的合理步骤是（).

选项:

A. 投资限额—各专业设计限额—各专业设计人员目标

B. 投资限额—各专业设计人员目标—各专业设计限额

C. 各专业设计限额—各专业设计人员目标—设计概算

D. 各专业设计人员目标—各专业设计限额—设计概算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 359: 3. 限额设计方式中，采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑( )。

选项:

A. 投资方案全寿命期费用

B. 建设周期对投资效益的影响

C. 投资方案投产后的使用费

D. 资金的时间价值

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 360: 4. 下列审查方法中，不属于项目设计概算审查方法的是（ )。

选项:

A. 对比分析法

B. 综合分析法

C. 查询核实法

D. 联合会审法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 361: 5. 下列施工图预算审查方法中，应用范围相对较小的方法是( ).

选项:

A. 全面审查法

B. 重点抽查法

C. 分解对比审查法

D. 标准预算审查法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 362: 6. 采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是( )。

选项:

A. 正常生产年份总成本费用

B. 项目累计净现金流量

C. 年度等值费用

D. 运营期费用现值

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 363: 7. 下列关于工程项目设计方案评价综合费用法的说法中，不正确的是( )。

选项:

A. 综合费用法以综合费用最小为最佳方案

B. 综合费用法是一种静态价值指标评价方法

C. 综合费用法只适用于建设周期较短的工程

D. 利用综合费用法能使工程的价值大幅提高

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 364: 8. 对工程项目施工图预算的审查内容包括（ )。

选项:

A. 工程量的审查

B. 定额使用的审查

C. 设备材料及人工、机械价格的审查

D. 相关费用的审查

E. 工程环境影响程度的审查

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 365: 9. 某单位建筑工程的初步设计采用的技术比较成熟，但由于设计深度不够，不能准确计算出工程量，若急需该单位建筑工程概算时，可采用的概算编制方法有（ ）。

选项:

A. 预算单价法

B. 概算定额法

C. 概算指标法

D. 类似工程预算法

E. 扩大单价法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 366: 10. 下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有（ ）。

选项:

A. 总概算表

B. 单项工程综合概算表

C. 工程建设其他费用概算表

D. 主要建筑安装材料汇总表

E. 分年投资计划表

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 367: 1. 进口设备的原价是指进口设备的（　）。

选项:

A. 到岸价

B. 抵岸价

C. 离岸价

D. 运费在内价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 368: 2. 比较常用的估算非标准设备原价的方法是（　）。

选项:

A. 定额估价法

B. 分部组合估价法

C. 系列设备插入估价法

D. 成本计算估价法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 369: 3. 某国产非标准设备原价采用成本计算估价法计算，已知材料费17万元，加工费2万元，辅助材料费1万元，外购配套件费5万元，专用工具费费率2%，包装费费率1%，废品损失费费率5%，利润率10%。则该设备原价中应计利润为（　）万元。

选项:

A. 2.150

B. 2.168

C. 2.667

D. 2.688

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 370: 4. 某工程采购一台国产非标准设备，制造厂生产该设备的材料费、加工费和辅助材料费合计20万元，专用工具费率为2%，废品损失率为8%，外购配套件费2万，利润率为10%，增值税率为13%。假设不再发生其他费用，则该设备的销项税额为（　）万元。

选项:

A. 3.15

B. 3.41

C. 4.11

D. 4.12

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 371: 5. 国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列计算式中不正确的是（　）。

选项:

A. 材料费＝材料净重×（1＋加工损耗系数）×每吨材料综合价

B. 加工费＝设备净重（吨）×设备每吨加工费

C. 辅助材料费＝设备总重量×辅助材料费指标

D. 销项税额＝销售额×适用增值税率

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 372: 6. 采用成本计算估价法计算非标准设备原价时，下列表述中正确的是（　）。

选项:

A. 专用工具费＝（材料费＋加工费）×专用工具费率

B. 加工费＝设备总重量×（1＋加工损耗系数）×设备每吨加工费

C. 包装费的计算基数中不应包含废品损失费

D. 利润的计算基数中不应包含外购配套件费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 373: 7. 已知某进口设备FOB价为500万元，银行财务费率为0.2%，外贸手续费率为1.5%，关税税率为10%，增值税率为13%，若该进口设备抵岸价为717.1万元，则该进口设备的关税完税价格为（　）万元。

选项:

A. 500.55

B. 557.35

C. 569.24

D. 717.10

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 374: 8. 进口设备从装运港（站）到达我国目的港（站）的运费属于（　）。

选项:

A. 设备运杂费

B. 运费和装卸费

C. 设备原价

D. 采购与仓库保管费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 375: 9. 就国际贸易的各种交易价格而言，（　）中费用划分与风险转移分界点一致。

选项:

A. 抵岸价

B. 运费在内价

C. 到岸价

D. 离岸价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 376: 10. 下列关于工器具及生产家具购置费的表述中，正确的是（　）。

选项:

A. 该项费用属于设备购置费

B. 该项费用属于工程建设其他费用

C. 该项费用为了保证项目生产运营期的需要而支付的相关购置费用

D. 该项费用一般以设备购置费为基数乘以一定费率计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 377: 1. 编制建设投资估算表时，若按照形成资产法分类，预备费通常应（　）

选项:

A. 单独列项

B. 形成固定资产费用

C. 形成其他资产费用

D. 形成无形资产费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 378: 2. 估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按概算法分类，建设投资可分为（　）

选项:

A. 工程费用

B. 工程建设其他费用

C. 固定资产费用

D. 无形资产费用

E. 预备费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 379: 3. 下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有（　）。

选项:

A. 库存现金

B. 应收账款

C. 预付账款

D. 存货

E. 预收账款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 380: 4. 下列形成固定资产，但属于固定资产其他费用的有（　）。

选项:

A. 工器具购置费

B. 建设单位管理费

C. 勘察设计费

D. 技术服务费

E. 生产准备费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 381: 1. 设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，动态投资的主要作用是（　）

选项:

A. 评价设计方案的依据

B. 选择设计方案的依据

C. 项目筹措、供应和控制资金使用的限额

D. 考核建设项目投资效果的依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 382: 2. 关于单项工程概算的费用组成，下列表述中正确的是（　）

选项:

A. 由直接费、企业管理费、利润、规费组成

B. 由直接费、企业管理费、利润、规费、税金组成

C. 由直接费、企业管理费、利润、规费、税金、设备及工器具购置费组成

D. 建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 383: 3. 编制工程建设其他费用概算表时，下列说法错误的是（　）。

选项:

A. 工程建设其他费用概算按建设单位制定的表格编制

B. 土地征用及拆迁补偿费应填写土地补偿单价、数量和安置补助费标准、数量等，列式计算所需费用，填入金额栏

C. 研究试验费应根据设计需要进行研究试验的项目分别填写项目名称及金额或列式计算或进行说明

D. 建设单位管理费一般按“工程费用×费率”计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 384: 4. 关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确的是（　）

选项:

A. 项目总概算应按照建设单位自行制定表格进行编制

B. 对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算

C. 主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要材料各自的总消耗量

D. 总概算编制说明应装订于总概算文件最后

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 385: 5. 建筑工程概算表应以（　）为对象编制，表中的综合单价应通过综合单价分析表计算获得

选项:

A. 单位工程

B. 分部工程

C. 单项工程

D. 建设项目

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 386: 6. 概算定额法编制设计概算的步骤包括：①搜集基础资料、熟悉设计图纸；②确定各分部分项工程费；③列出项目名称并计算工程量；④计算措施项目费；⑤汇总单位工程概算造价；⑥编写概算编制说明。正确的顺序为（　）

选项:

A. ⑥①②③④⑤

B. ①③②④⑤⑥

C. ②①④③⑤⑥

D. ⑥②①③④⑤

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 387: 7. 当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确、能结合图纸计算工程量时，编制单位工程概算宜采用（　）。

选项:

A. 扩大单价法

B. 概算指标法

C. 类似工程预算法

D. 综合单价法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 388: 8. 关于设计概算的编制，下列说法正确的有（　）

选项:

A. 国家发展改革委核定概算且安排部分投资的，原则上超支不补，如超概算，由项目主管部门自行核定调整并处理

B. 初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算20%的，有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告

C. 因项目建设期价格大幅上涨导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算

D. 概算调增幅度超过原批复概算10%的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整

E. 设计概算的编制应采用单位工程概算、建设项目总概算二级概算编制形式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 389: 1. 为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于不实行招标的建设工程，一般以（　）前的第28天作为基准日。

选项:

A. 投标截止时间

B. 招标文件发售

C. 中标通知书发出

D. 合同签订

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 390: 2. 工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则（　）。

选项:

A. 承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

B. 发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

C. 不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整

D. 无论何种情况，合同价款均应予调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 391: 1. 根据现行《建设工程工程量清单计价规范》，对于不实行招标的建设工程，建设工程施工合同签订前的第（　）天作为基准日。

选项:

A. 28

B. 30

C. 35

D. 42

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 392: 1. 根据《标准施工招标文件》，关于工程变更的说法，错误的是（　）。

选项:

A. 监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序属于变更

B. 发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施

C. 监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作属于变更

D. 承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由发包人承担

E. 工程变更指令发布后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 393: 1. 关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（　）。

选项:

A. 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整

B. 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价

C. 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整

D. 工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 394: 2. 根据《标准施工招标文件》规定，关于工程变更价款调整的说法，正确的是（　）。

选项:

A. 对于分部分项工程，已标价清单有适用项目，且变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10％的，采用该项目的单价.

B. 措施项目中安全文明施工费变更，按照实际发生变化的措施项目以及承包商的浮动率调整

C. 如果变更使承包商在清单中填的综合单价与最高投标限价中综合单价偏差超过15％的，综合单价可由承包人提出，监理人确定进行调整

D. 非承包商原因删减了原合同约定的工程，致使承包商发生的费用和应得收益不能得到补偿，承包商有权提出并得到合同的费用与利润补偿

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 395: 1. 关于建设用地的取得及所发生的费用，下列说法正确的是（　）。

选项:

A. 获取建设用地使用权的方式可以是租赁或转让

B. 通过市场机制获得的土地使用权，只需向土地所有者支付有偿使用费

C. 拆迁补偿费包括生态补偿与压覆矿产资源补偿费

D. 征地补偿费包括耕地占用税

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 396: 2. 关于联合试运转费，下列说法中正确的是（　）。

选项:

A. 包括对整个生产线或装置进行无负荷和有负荷试运转所发生的费用

B. 包括施工单位参加试运转人员的工资以及专家指导费

C. 包括试运转中暴露的因设备缺陷而发生的处理费用

D. 包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 397: 3. 关于专利及专有技术使用费计算的说法正确的有（　）。

选项:

A. 专利使用费的计算应按专利使用许可协议的规定计列

B. 专有技术的界定应以国家鉴定批准为依据

C. 项目投资中需考虑生产期支付的专利及专有技术使用费

D. 一次性支付的商标权及特许经营权费用应全部在生产成本中核算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 398: 4. 下列各项工程建设其他费用中，属于建设单位管理费的是（　）

选项:

A. 工程咨询费

B. 招募生产工人费

C. 竣工验收费

D. 代建管理费

E. 固定资产使用费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 399: 5. 下列与建设用地有关的费用中，表述中正确的是（　）。

选项:

A. 对于经营性房地产开发用地，可以实行租赁

B. 征用农用地的土地补偿费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定，并至少每一年调整或者重新公布一次

C. 在农村实行承包责任制后，农民自行承包土地的青苗补偿费应付给本人

D. 县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系

E. 安置补助费应支付给被征地单位和安置劳动力的单位

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 400: 6. 按我国现行投资构成，下列费用中属于技术服务费的是（　）。

选项:

A. 特殊设备安全监督检验费

B. 为项目配套的专用设施费

C. 专项评价费

D. 用地与工程准备费

E. 设计评审费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 401: 7. 在工程建设其他费中，下列内容中属于专项评价及验收费的有（　）。

选项:

A. 技术经济指标使用费

B. 设计评审费

C. 环境影响评价费

D. 地质灾害危险性评价费

E. 重大投资项目社会稳定风险评估费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 402: 8. 下列费用中，属于建设期计列的生产经营费的有（　）。

选项:

A. 市政公用配套设施费

B. 联合试运转费

C. 研究试验费

D. 生产准备费

E. 专利及专有技术使用费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 403: 1. 对于技术复杂、设计有难度的工程通常采用三阶段设计，即（　）。

选项:

A. 方案设计、技术设计和施工图设计

B. 总体设计、技术设计和施工图设计

C. 初步设计、技术设计和施工图设计

D. 总平面设计、工艺设计和建筑设计

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 404: 2. 在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（　）

选项:

A. 生产方法、工艺流程、功能分区

B. 产品方案、工艺流程、主要设备选型

C. 工艺流程、功能分区、运输方式

D. 工艺流程、原材料供应、运输方式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 405: 3. 下列对于K周从低到高排序正确的是（　）

选项:

A. 圆形、长方形、L型、T型

B. 圆形、正方形、长方形、L型

C. 长方形、正方形、T型、L型

D. 正方形、长方形、L型、T型

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 406: 4. 下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（　）

选项:

A. 对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构

B. 对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

C. 对于多层房屋或大跨度结构，框架结构更优

D. 对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 407: 5. 柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（　）。

选项:

A. 适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B. 单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C. 多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D. 柱网布置与厂房的高度无关

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 408: 6. 在住宅小区规划设计中，其核心问题是（　）

选项:

A. 小区环境优美

B. 经济适用

C. 提高土地利用率

D. 户型设计

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 409: 7. 当初步设计达到一定深度，建筑结构比较明确、能结合图纸计算工程量时，编制单位工程概算宜采用（　）。

选项:

A. 扩大单价法

B. 概算指标法

C. 类似工程预算法

D. 综合单价法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 410: 8. 概算定额法编制设计概算的步骤包括：①搜集基础资料、熟悉设计图纸；②确定各分部分项工程费；③列出项目名称并计算工程量；④计算措施项目费；⑤汇总单位工程概算造价；⑥编写概算编制说明。正确的顺序为（　）

选项:

A. ⑥①②③④⑤

B. ①③②④⑤⑥

C. ②①④③⑤⑥

D. ⑥②①③④⑤

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 411: 9. 已知概算指标中每100m2建筑面积中分摊的人工消耗量为200工日，拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗岩地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗岩的人工消耗量分别为37工日/100m2和24工日/100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65%，求拟建工程人工消耗量为（　）工日/100m2。

选项:

A. 163.00

B. 191.55

C. 208.45

D. 224.00

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 412: 10. 已知某建筑概算指标中的综合单价为350元/m2，每m2建筑面积所分摊的毛石基础为0.8m3，毛石基础综合单价为70元/m3，现准备建造一个类似的建筑物，采用钢筋混凝土带形基础，若每m2建筑面积分摊的钢筋混凝土带形基础为0.7m3，钢筋混凝土带形基础综合单价为120元/m3，则该拟建新建筑物的修正概算指标综合单价为（　）元/m2。

选项:

A. 322

B. 378

C. 350

D. 400

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 413: 11. 某地拟建一幢建筑面积为2500m2办公楼。已知建筑面积为2700m2的类似工程预算成本为216万元，其人、材、机、企业管理费占预算成本的比重分别为20%、50%、10%、20%。拟建工程和类似工程地区的人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费之间的差异系数分别是1.1、1.2、1.25、1.15，综合费率为4%，则利用类似工程预算法编制该拟建工程概算造价为（　）万元。

选项:

A. 248.4

B. 244.4

C. 287.4

D. 302.8

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 414: 12. 下列关于总平面设计中影响工程造价的主要因素描述，正确的有（　）

选项:

A. 地质、水文、气象条件影响基础形式及埋深

B. 地形地貌影响平面布置和建筑层数

C. 场地大小、邻近建筑物地上附着物影响基础形式及埋深

D. 占地面积大小影响征地费用的高低及项目运输成本

E. 合理的功能分区有利于降低工程造价和运营成本

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 415: 13. 单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（　）。

选项:

A. 通风、空调工程概算

B. 工器具及生产家具购置费概算

C. 电气照明工程概算

D. 弱电工程概算

E. 电气设备及安装工程概算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 416: 14. 关于设计概算的编制，下列说法正确的有（　）

选项:

A. 国家发展改革委核定概算且安排部分投资的，原则上超支不补，如超概算，由项目主管部门自行核定调整并处理

B. 初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算20%的，有关部门可以要求项目单位重新报送可行性研究报告

C. 因项目建设期价格大幅上涨导致原核定概算不能满足工程实际需要的，可以向国家发展改革委申请调整概算

D. 概算调增幅度超过原批复概算10%的，概算核定部门原则上先商请审计机关进行审计，并依据审计结论进行概算调整

E. 设计概算的编制应采用单位工程概算、建设项目总概算二级概算编制形式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 417: 15. 设计概算编制方法中，电气工程概算的编制方法包括（　）

选项:

A. 概算定额法

B. 预算单价法

C. 概算指标法

D. 综合吨位指标法

E. 类似工程预算法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 418: 16. 采用概算指标法编制建筑工程设计概算，直接套用概算指标时，拟建工程符合的条件有（　）。

选项:

A. 拟建工程和概算指标中工程建设地区相同

B. 拟建工程和概算指标中工程建设地点相同

C. 拟建工程和概算指标中工程的工程特征、结构特征基本相同

D. 拟建工程和概算指标中工程的建筑体积相差不大

E. 拟建工程和概算指标中工程的建筑面积相差不大

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 419: 1. 对于单层大跨度工业厂房设计，较经济合理的结构类型是（ ）。

选项:

A. 木结构

B. 砌体结构

C. 钢结构

D. 钢筋混凝土结构

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 420: 2. 对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 建筑周长系数越高，建筑工程造价越低

B. 多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济

C. 大中型工业厂房一般选用砌体结构，以降低造价

D. 建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 421: 3. 柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（ ）。

选项:

A. 适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B. 单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C. 多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D. 柱网布置与厂房的高度无关

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 422: 4. 在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计手法中，可降低单位建筑面积造价的是（ ）。

选项:

A. 增加住宅层高

B. 分散布置公共设施

C. 增大墙体面积系数

D. 减少结构面积系数

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 423: 5. 关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是（ ）

选项:

A. 结构面积系数越大，设计方案越经济

B. 房间平均面积越大，结构面积系数越小

C. 结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关

D. 结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 424: 6. 关于设计概算的作用，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 设计概算是确定建设规模的依据

B. 设计概算是编制固定资产投资计划的依据

C. 政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整

D. 设计概算不应作为签订贷款合同的依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 425: 7. 在建设项目各阶段的工程造价中，一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是（ ）。

选项:

A. 投资估算

B. 设计概算

C. 施工图预算

D. 竣工结算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 426: 8. 按照国家有关规定，作为年度固定资产投资计划、计划投资总额及构成数额的编制和确定依据的是（ ）。

选项:

A. 经批准的投资估算

B. 经批准的设计概算

C. 经批准的施工图预算

D. 经批准的工程决算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 427: 9. 当建设项目为一个单项工程时，其设计概算应采用的编制形式是（ ）。

选项:

A. 单位工程概算、单项工程综合概算和建设项目总概算三级

B. 单位工程概算和单项工程综合概算二级

C. 单项工程综合概算和建设项目总概算二级

D. 单位工程概算和建设项目总概算二级

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 428: 10. 单位工程概算按其工程性质可分为单位建筑工程概算和单位设备及安装工程概算两类，下列属于单位设备及安装工程概算的是（ ）。

选项:

A. 通风、空调工程概算

B. 工器具及生产家具购置费概算

C. 电气、照明工程概算

D. 弱电工程概算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 429: 11. 某建设项目由若干单项工程构成，应包含在其中某单项工程综合概算中的费用项目是（ ）。

选项:

A. 工器具及生产家具购置费

B. 办公和生活用品购置费

C. 研究试验费

D. 基本预备费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 430: 12. 关于设计概算的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性

B. 三级概算编制形式适用于单一的单项工程建设项目

C. 概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制

D. 概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 431: 13. 设计概算一经批准一般不得进行调整，其总投资反映（ ）时的价格水平。

选项:

A. 项目立项

B. 可行性研究

C. 概算编制

D. 项目施工

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 432: 14. 采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（ ）。

选项:

A. ②①⑤④⑥③

B. ②③①⑤④⑥

C. ③②①④⑤⑥

D. ②①③⑤④⑥

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 433: 15. 某拟建工程初步设计已达到必要的深度，能够据此计算出扩大分项工程的工程量，则能较为准确地编制拟建工程概算的方法是（ ）。

选项:

A. 概算指标法

B. 类似工程预算法

C. 概算定额法

D. 综合吨位指标法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 434: 16. 在建筑工程初步设计文件深度不够、不能准确计算出工程量的情况下，可采用的设计概算编制方法是（ ）。

选项:

A. 概算定额法

B. 概算指标法

C. 预算单价法

D. 综合吨位指标法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 435: 17. 当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（ ）。

选项:

A. 设备价值百分比法

B. 设备系数法

C. 综合吨位指标法

D. 预算单价法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 436: 18. 当初步设计深度较深、有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（ ）。

选项:

A. 预算单价法

B. 扩大单价法

C. 设备价值百分比法

D. 综合吨位指标法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 437: 19. 编制工程建设其他费用概算表时，下列其他费用中，一般按“工程费用×费率”计算的是（ ）。

选项:

A. 征地补偿费

B. 拆迁补偿费

C. 研究试验费

D. 建设单位管理费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 438: 20. 某工程项目设计过程中所作的下列工作中，不属于限额设计工作内容的是( ).

选项:

A. 根据设计概算进行施工图设计

B. 设计人员创作出初步设计方案

C. 设计单位绘制施工图

D. 编制项目施工组织方案

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 439: 21. 限额设计中，造价控制目标分解的合理步骤是（).

选项:

A. 投资限额—各专业设计限额—各专业设计人员目标

B. 投资限额—各专业设计人员目标—各专业设计限额

C. 各专业设计限额—各专业设计人员目标—设计概算

D. 各专业设计人员目标—各专业设计限额—设计概算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 440: 22. 限额设计方式中，采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑( )。

选项:

A. 投资方案全寿命期费用

B. 建设周期对投资效益的影响

C. 投资方案投产后的使用费

D. 资金的时间价值

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 441: 23. 下列审查方法中，不属于项目设计概算审查方法的是（ )。

选项:

A. 对比分析法

B. 综合分析法

C. 查询核实法

D. 联合会审法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 442: 24. 下列施工图预算审查方法中，应用范围相对较小的方法是( ).

选项:

A. 全面审查法

B. 重点抽查法

C. 分解对比审查法

D. 标准预算审查法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 443: 25. 采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是( )。

选项:

A. 正常生产年份总成本费用

B. 项目累计净现金流量

C. 年度等值费用

D. 运营期费用现值

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 444: 26. 下列关于工程项目设计方案评价综合费用法的说法中，不正确的是( )。

选项:

A. 综合费用法以综合费用最小为最佳方案

B. 综合费用法是一种静态价值指标评价方法

C. 综合费用法只适用于建设周期较短的工程

D. 利用综合费用法能使工程的价值大幅提高

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 445: 27. 对工程项目施工图预算的审查内容包括（ )。

选项:

A. 工程量的审查

B. 定额使用的审查

C. 设备材料及人工、机械价格的审查

D. 相关费用的审查

E. 工程环境影响程度的审查

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 446: 28. 某单位建筑工程的初步设计采用的技术比较成熟，但由于设计深度不够，不能准确计算出工程量，若急需该单位建筑工程概算时，可采用的概算编制方法有（ ）。

选项:

A. 预算单价法

B. 概算定额法

C. 概算指标法

D. 类似工程预算法

E. 扩大单价法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 447: 29. 下列文件中，包括在建设项目总概算文件中的有（ ）。

选项:

A. 总概算表

B. 单项工程综合概算表

C. 工程建设其他费用概算表

D. 主要建筑安装材料汇总表

E. 分年投资计划表

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 448: 1. 修正概算是在（ ）阶段确定工程造价的文件。

选项:

A. 方案设计

B. 初步设计

C. 技术设计

D. 施工图设计

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 449: 2. 概算造价是指在初步设计阶段，根据设计意图，通过编制工程概预算文件预先测算和确定的工程造价，主要受到（ ）的控制。

选项:

A. 投资估算

B. 合同价

C. 修正概算造价

D. 实际造价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 450: 3. 关于设计概算的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 设计概算是工程造价在设计阶段的表现形式，具备价格属性

B. 三级概算编制形式适用于单一的单项建设项目

C. 概算中工程费用应按预测的建设期价格水平编制

D. 概算应考虑贷款的时间价值对投资的影响

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 451: 4. 关于设计概算的作用，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 设计概算是确定建设规模的依据

B. 设计概算是编制固定资产投资计划的依据

C. 政府投资项目设计概算经批准后，不得进行调整

D. 设计概算不应作为签订贷款合同的依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 452: 5. 采用概算定额法编制设计概算的主要工作有：①列出分部分项工程项目名称并计算工程量；②搜集基础资料；③编写概算编制说明；④计算措施项目费；⑤确定各分部分项工程费；⑥汇总单位工程概算造价。下列工作排序正确的是（ ）。

选项:

A. ②①⑤④⑥③

B. ②③①⑤④⑥

C. ③②①④⑤⑥

D. ②①③⑤④⑥

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 453: 6. 关于设计概算的编制，下列计算式正确的是（ ）。

选项:

A. 单位工程概算=人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费+利润

B. 单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费

C. 单项工程综合概算=建筑工程费+安装工程费+设备及工器具购置费+工程建设其他费用

D. 建设项目总概算=各单项工程综合概算+建设期利息+预备费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 454: 7. 当初步设计深度不够，只有设备出厂价而无详细规格、重量时，编制设备安装工程费概算可选用的方法是（ ）。

选项:

A. 设备价值百分比法

B. 设备系数法

C. 综合吨位指标法

D. 预算单价法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 455: 8. 在概算定额的基础上进一步综合扩大，以建筑物和构筑物为对象，以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组为计量单位编制的定额，称为（ ）。

选项:

A. 施工定额

B. 综合预算定额

C. 概算指标

D. 投资估算指标

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 456: 9. 当初步设计深度不够，设备清单不完备，只有主体设备或仅有成套设备质量时，设备安装工程费概算的编制方法可以采用（ ）。

选项:

A. 预算单价法

B. 扩大单价法

C. 设备价值百分比法

D. 综合吨位指标法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 457: 10. 对设计单位而言，检验工程设计是否经济合理的工程造价是（ ）。

选项:

A. 投资估算

B. 施工预算

C. 施工图预算

D. 工程结算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 458: 11. 某地2023年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2021年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该地区2021-2023年建筑安装工程费平均每年递增4%，则该拟建项目的静态投资估算为（ ）。

选项:

A. 16989.6

B. 17910

C. 18206.4

D. 19152.8

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 459: 12. 某项目采用概算法编制的估算中，工程费用为8000万元，基本预备费用为880万元，价差预备费为120万元，工程建设 其他费800万，建设期利息为200万元，流动资金为100万元，则该项目为（ ）万元。

选项:

A. 9680

B. 9800

C. 10000

D. 10100

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 460: 13. 价值工程中的总成本是指（ ）。

选项:

A. 生产本钱

B. 产品寿命周期本钱

C. 使用本钱

D. 使用和维修费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 461: 14. 在满足住宅功能和质量的前提下，下列设计方法中，可降低单位建筑面积造价的是（ ）。

选项:

A. 增加住宅层高

B. 分散布置公共设施

C. 增大墙体面积系数

D. 减少结构面积系数

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 462: 15. 一般住宅建筑平面多为矩形，既有利于施工又比较经济的设计选型是（ ）。

选项:

A. 2～3个住宅单元、房屋长度40m～60m

B. 3～4个住宅单元、房屋长度60m～80m

C. 2～3个住宅单元、房屋长度60m～80m

D. 3～4个住宅单元、房屋长度80m～100m

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 463: 16. 住宅小区规划中影响工程造价的主要因素有（ ）。

选项:

A. 建筑物平面形状、周长系数

B. 单元组成、建筑结构

C. 户型、住户面积

D. 占地面积、建筑群体的布置形式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 464: 17. 在设计阶段，BIM可以对一些设计上需要进行模拟的东西进行模拟实验，如节能模拟、紧急疏散模拟、日照模拟、热能传导模拟等；这是利用的BIM技术的（ ）性质。

选项:

A. 协调性

B. 模拟性

C. 互用性

D. 优化性

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 465: 18. 自动计算工程量软件内置了（ ），通过计算机对图形自动处理，实现工程量自动计算，可以直接按计算规则计算出工程量，全面准确体现清单项目。

选项:

A. 定额子目

B. 清单子目

C. 定额计算规则

D. 工程量清单计算规则

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 466: 19. 建设单位在（ ）可根据不同的项目方案建立初步的建筑信息模型，BIM数据模型的建立，结合可视化技术、虚拟建造等功能，为项目的模拟决策提供了基础。

选项:

A. 决策阶段

B. 设计阶段

C. 施工阶段

D. 招投标阶段

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 467: 20. BIM技术在（ ）阶段的应用有利于招标方控制造价和投标方报价的编制，提高招投标工作的效率和准确性，并为后续的工程造价管理和控制提高基础数据。

选项:

A. 设计阶段

B. 施工阶段

C. 招投标阶段

D. 竣工结算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 468: 21. （ ），国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》。

选项:

A. 41518

B. 42248

C. 42005

D. 41883

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 469: 22. 下列属于单位建筑工程概算的内容的是（ ）。

选项:

A. 一般土建工程概算

B. 给排水、采暖工程概算

C. 通风、空调工程概算

D. 弱电工程概算

E. 电气设备及安装工程概算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 470: 23. 工程项目中设计概算常用的审查方法包括（ ）。

选项:

A. 分类整理法

B. 层次分析法

C. 查询核实法

D. 对比分析法

E. 联合会审法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 471: 24. 设计概算的审查内容包括（ ）。

选项:

A. 概算编制的深度

B. 概算编制的依据

C. 概算的经济合理性

D. 概算技术先进性

E. 概算内容

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 472: 25. 价值工程中，属于创新阶段的工作有（ ）。

选项:

A. 功能评价

B. 方案评价

C. 提案编写

D. 成果评价

E. 方案创造

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 473: 26. 关于设计方案评价中综合费用法的说法正确的有（ ）。

选项:

A. 综合费用法常用多因素评价方法

B. 基本出发点在于将建设投资和使用费综合起来考虑

C. 综合费用法是一种动态价值指标评价方法

D. 既考虑费用，也考虑功能和质量

E. 只适用功能和建设条件相同或基本相同的方案

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 474: 27. 工程项目限额设计的实施程序包括（ ）。

选项:

A. 目标实现

B. 目标制订

C. 目标分解

D. 目标推进

E. 成果评价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 475: 28. 工程项目设计方案评价方法单指标法中，比较常用的有（ ）。

选项:

A. 综合费用法

B. 净现值分析法

C. 全寿命期费用法

D. 价值工程法

E. 多因素评分优选法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 476: 29. 设计方案评价、比选应遵循的原则有（ ）。

选项:

A. 协调好技术先进性和经济合理性的关系

B. 除考虑一次性建设投资，还应考虑项目运营过程中的运维费用

C. 建立合理的指标体系，采取有效的评价方法进行方案优化

D. 要兼顾近期与远期的要求

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 477: 30. 关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（ ）。

选项:

A. 周长与建筑面积比越大，单位造价越高

B. 流通空间的减少，可相应地降低造价

C. 层数越多，则单位造价越低

D. 房屋长度越大，则单位造价越低

E. 结构面积系数越小，设计方案越经济

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 478: 1. 施工阶段的造价控制的主要工作内容包括（ ）。

选项:

A. 编制标底

B. 协助建设单位确定合同价

C. 严格进行付款控制

D. 寻求全生命周期本钱低的设计方案

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 479: 2. 关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 工程索赔是指承包人向发包人提出工期和(或)费用补偿要求的行为

B. 由于发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人提出索赔

C. 承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自身原因拖期违约责任

D. 由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提出索赔

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 480: 3. 关于合同价款的期中支付，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 进度款支付周期与发包人实际的工程计量周期一致

B. 已标价工程量清单中单价项目结算价款应按承包人确认的工程量计算

C. 承包人现场签证金额不应列入期中支付进度款，在竣工结算时一并处理

D. 进度款的支付按期中结算价款总额和约定比例计算，一般不低于60%，不高于90%

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 481: 4. 关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日

B. 基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整

C. 基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中不再予以考虑

D. 承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 482: 5. 关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量

B. 发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定应付价款

C. 已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格

D. 已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 483: 6. 某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元/t，2023 年3月的造价信息发布价为430元/t，则该月水泥的实际结算价格为（ ）元/t。

选项:

A. 418

B. 427.5

C. 430

D. 440

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 484: 7. 因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是（ ）。

选项:

A. 工程所需清理、修复费用

B. 运至施工场地待安装设备的损失

C. 承包人的施工机械设备损坏及停工损失

D. 停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 485: 8. 某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上 )与工作Y(在非关键线路上 ) 同时受到异常恶劣气候条件的影响，导致X工作延误10天，Y工作延误15天，该气候条件未对其他工作造成影响，若Y工作的自由时差为20天，则承包人可以向气发包人索赔的工期是（ ）天。

选项:

A. 10

B. 15

C. 25

D. 35

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 486: 9. 采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是（ ）。

选项:

A. 从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣

B. 从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

C. 从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

D. 从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 487: 10. 关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 按施工工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

B. 按合同建筑安装工程费分摊安全文明施工费，与进度款同期支付

C. 在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

D. 在正式并工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 488: 11. 因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（ ）。

选项:

A. 临时工程拆除费

B. 承包人未交付材料的货款

C. 已实施的措施项目应付价款

D. 承包人施工设备运离现场的费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 489: 12. 某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是（ ）。

选项:

A. 按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息

B. 建设工程已实际交付的，计息日为交付之日

C. 建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日

D. 建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 490: 13. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查。关于上述活动相应责任承担的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)延误的工期均由承包人承担

B. 经检查证明工程隐蔽部位质量是合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理人承担

C. 经检查证明工程隐蔽部位质量是不合格的，由此增加的费用和(或)延误的工期由监理人和承包人共同承担

D. 无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和(或)延误的工期均由监理人和承包人共同承担

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 491: 14. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》，预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开工通知载明的开工日期（ ）前支付。

选项:

A. 3天

B. 7天

C. 14天

D. 28天

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 492: 15. 可用于费用和进度综合控制的施工成本控制方法是（ ）。

选项:

A. 成本分析表法

B. 工期成本同步分析法

C. 挣值分析法

D. 价值工程方法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 493: 16. 关于工程变更权的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 发包人与工程师均可以提出变更

B. 发包人与承包人均可以提出变更

C. 承包人与工程师均可以提出变更

D. 仅工程师可以提出变更

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 494: 17. 某招标工程项目执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，招标工程量清单中某分项工程的工程量为1500m3，施工中由于设计变更调增1900m3，该分项工程最高投标限价综合单价为40元/m3，投标报价为47元/m3，则该分项工程的结算价为（ ）元。

选项:

A. 87400

B. 88900

C. 89125

D. 89300

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 495: 18. 编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价的是（ ）。

选项:

A. 劳动保险费

B. 总承包服务费

C. 安全文明施工费

D. 现场签证费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 496: 19. 关于合同款纠纷的处理，人民法院应予支持的是（ ）。

选项:

A. 施工合同无效，但工程竣工验收合格，承包人请求支付工程价款的

B. 发包人与承包人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的

C. 施工合同解除后，已完工程质量不合格，承包人请求支付工程价款的

D. 未经竣工验收，发包人擅自使用工程后，以使用部分的工程质量不合格为由主张权利的

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 497: 20. 对于工程总承包合同中质量保证金的扣留与返还，下列做法正确的是（ ）。

选项:

A. 扣留金额的计算中应考虑预付款的支付、扣回及价格调整的金额

B. 不论是否缴纳履约保证金，均须扣留质量保证金

C. 缺陷责任期满即须返还剩余质量保证金

D. 延长缺陷责任期时，应相应延长剩余质量保证金的返还期限

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 498: 21. 工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是（ ）。

选项:

A. 分部分项工程的清单数量

B. 安全文明施工费的清单总额

C. 已标价工程量清单综合单价

D. 总承包服务费清单总额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 499: 22. 关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 单位工程竣工结算由承包人审核

B. 单项工程竣工结算由承包人审核

C. 建设项目竣工总结算由发包人委托造价工程师审核

D. 竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 500: 23. 关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 中间验收是指单位工程验收

B. 单位工程验收由业主组织

C. 工程整体验收也称交工验收

D. 交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 501: 24. 关于缺陷责任期，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期

B. 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

C. 缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取

D. 屋面防水工程的防渗漏缺陷责任期为5年

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 502: 25. 发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是（ ）。

选项:

A. 将该工程自主拍卖

B. 将该工程折价出售

C. 将该工程抵押贷款

D. 催告发包人支付，并索要延迟付款利息

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 503: 26. 关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 承包人接收竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B. 承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C. 承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D. 承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 504: 27. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，中标人投标报价浮动率的计算公式是（ ）。

选项:

A. (1–中标价/招标控制价)×100%

B. (1–中标价/施工图预算)×100%

C. (1–不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明施工费的招标控制价)×100%

D. (1–不含安全文明施工费的中标价/不含安全文明施工费的施工图预算)×100%

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 505: 28. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于工程计量，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B. 因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量

C. 成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量

D. 总价合同应按实际完成的工程量计算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 506: 29. 要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（ ）。

选项:

A. 工期索赔

B. 费用索赔

C. 变更索赔

D. 其他索赔

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 507: 30. 支付担保中担保额度一般为工程总额的（ ）。

选项:

A. 0.05

B. 20%~25％

C. 0.4

D. 0.8

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 508: 31. 工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此做出的索赔具体为（ ）。

选项:

A. 道义索赔

B. 总索赔

C. 明示索赔

D. 单项索赔

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 509: 32. 采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由（）对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定。

选项:

A. 承包人

B. 发包人

C. 担保人

D. 监理人

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 510: 33. 成本控制方法中，（ ）是对工程项目成本/进度进行综合控制的一种分析方法。

选项:

A. 工期——成本同步分析法

B. 挣值法

C. 项目成本分析表法

D. 比率法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 511: 34. 成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（ ）。

选项:

A. 成本核算→成本分析→成本考核

B. 成本分析→成本考核→成本核算

C. 成本考核→成本核算→成本分析

D. 成本分析→成本核算→成本考核

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 512: 35. 下列关于工程代建制的说法中，正确的是（ ）。

选项:

A. 工程代建制是一种针对经营性政府投资项目的建设实施组织方式

B. 工程代建单位参与工程项目前期的策划决策和建成后的经营管理

C. 在项目建设期间，工程代建单位存在经营性亏损或盈利

D. 工程代建制由专业化的工程项目管理单位作为代建单位

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 513: 36. 建设工程最低保修期限不为2年的是（ ）。

选项:

A. 电气管道

B. 给排水管道

C. 设备安装工程

D. 主体结构工程

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 514: 37. 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，下列工程中，属于分项工程的是（ ）。

选项:

A. 地基与基础

B. 装饰装修

C. 土方开挖工程

D. 砌体结构

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 515: 38. 发包人应在（ ）把履约担保退还给承包人。

选项:

A. 竣工验收合格14天内

B. 工程接收证书颁发后28天内

C. 颁发工程接收证书28天内

D. 收到履约保证书14天内

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 516: 39. 某拟建项目预算费用2000万元，已完工程预算费用2100万元，已完工程实际费用2050万元，以下说法正确的是（ ）。

选项:

A. 费用超支，进度滞后

B. 费用超支，进度提前

C. 费用节支，进度超前

D. 费用节支，进度滞后

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 517: 40. 关于工程变更的范围，下列说法正确的有（ ）。

选项:

A. 取消合同中任何一项工作，且被取消的工作由发包人或其他人实施

B. 改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

C. 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D. 改变合同中任何一项工作的施工时间

E. 为完成工程需要追加的额外工作

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 518: 41. 在《标准施工招标文件》中，合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔费用的事件有（ ）。

选项:

A. 发包人要求向承包人提前交付材料和设备

B. 发包人要求承包人提前竣工

C. 施工过程发现文物、古迹

D. 异常恶劣的气候条件

E. 法律变化引起的价格调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 519: 42. 下列事件的发生，按照《标准施工招标文件》中相关合同条件，只获得费用补偿的有（ ）。

选项:

A. 基准日后法律的变化

B. 工程师对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格

C. 工程移交后因发包人原因出现的新的缺陷或损坏的修复

D. 发包人提供工程设备不合格

E. 工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 520: 43. 建设工程进度款支付申请中周期合计完成的合同价款包括（ ）。

选项:

A. 本周期已完成单价项目的金额

B. 本周期应支付的总价项目的金额

C. 本周期应扣回的预付款

D. 本周期已完成的计日工价款

E. 本周期应增加的金额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 521: 44. 关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有（ ）。

选项:

A. 竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据

B. 竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对

C. 造价咨询机构审核结论与承包人竣工结算文件不一致时，以审核结论为准

D. 合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算

E. 竣工结算办理完毕，复核后仍有异议的，有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 522: 45. 可采用分部分项工程项目清单方式编制的措施项目有（ ）。

选项:

A. 混凝土模板及支架

B. 二次搬运

C. 垂直运输

D. 超高施工增加

E. 冬雨季施工

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 523: 46. 关于建设工程施工合同解除的说法，正确的有（ ）。

选项:

A. 施工合同当事人协商一致，可以解除

B. 发生不可抗力时合同的解除

C. 当事人违约时合同无法解除

D. 承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解后以分包的名义分别转包给他人的，发包人有权解除合同

E. 合同当事人一方的违约致使合同无法履行的，对方可以解除合同

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 524: 47. 实际进度延后影响总工期，需调整进度计划，有效的调整方式是（ ）。

选项:

A. 加强管理，提高关键工作质量控制，减少返工

B. 不增加投入，将关键工作顺序作业改为搭接作业

C. 不增加投入，将关键工作平行作业改为顺序作业

D. 增加投入，缩短关键工作持续时间

E. 增加投入，缩短非关键工作持续时间

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 525: 48. 发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是（ ）。

选项:

A. 依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价

B. 依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价

C. 依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

D. 依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 526: 1. 根据《标准施工招标文件》 ，合同价格的准确数据只有在 ( ) 后才能确定。

选项:

A. 后续工程不再发生工程变更

B. 承包人完成缺陷责任期工作

C. 工程审计全部完成

D. 竣工结算价款已支付完成

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 527: 2. 某打桩工程验收时工程师因故未参加，但在发包人的验收记录上签字 。后来主体结构施工时因墙体开 裂，对桩基础重新进行检验发现部分部位存在质量问题，则重新检验的费用和发生的工期拖延的处理方法正确的是 ( ) 。

选项:

A. 费用和工期均有发包人承担

B. 费用和工期均由承包人承担

C. 费用由承包人承担，工期由发包人承担

D. 费用由工程师承担，工期由发包人承担

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 528: 3. 根据相关规定，在监理人对承包人提交的竣工验收申请报告审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收 到竣工验收申请报告后的 ( ) 天内提请发包人进行工程验收。

选项:

A. 14

B. 56

C. 42

D. 28

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 529: 4. 根据《标准施工招标文件》 的相关规定，经验收合格的工程的实际竣工日期， 以 ( ) 的日期为准。

选项:

A. 实际完成全部施工

B. 提交竣工验收申请报告

C. 将工程实际移交给发包人使用

D. 竣工验收合格

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 530: 5. 根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷责任的表述正确的是 ( ) 。

选项:

A. 发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷，发包人应负责修复

B. 发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包人应负责修复

C. 经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费用，发包人承担查验费用

D. 经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但不支付承包人相应的合理利润

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 531: 6. 根据我国《标准施工招标文件》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，不正确的是 ( ) 。

选项:

A. 监理人应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收

B. 发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内， 由监理人向承包人出具经发包人签 认的工程接收证书

C. 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人

D. 承包人在完成不合格工程的返工或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 532: 7. 根据《标准设计施工总承包招标文件》 ，发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的 ( ) 天内，将进度应付款支付给承包人。

选项:

A. 28

B. 14

C. 21

D. 35

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 533: 8. 按工程进度绘制的资金使用计划S曲线必然包括在“香蕉图”内，该“香蕉图”是由工程网络计划中全部工作 分别按 ( ) 绘制的两条S曲线组成。

选项:

A. 最早开始时间 (ES) 开始和最早完成时间 (EF) 完成

B. 最早开始时间 (ES) 开始和最迟开始时间 (LS) 开始

C. 最迟开始时间 (LS) 开始和最早完成时间 (EF) 完成

D. 最迟开始时间 (LS) 开始和最迟完成时间 (LF) 完成

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 534: 9. 按工程进度编制施工阶段资金使用计划，首要进行的工作是 ( ) 。

选项:

A. 计算单位时间的资金支出目标

B. 编制工程施工进度计划

C. 绘制资金使用时间进度计划S曲线

D. 计算规定时间内累计资金支出额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 535: 10. 成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正 确的工作流程是 ( ) 。

选项:

A. 成本核算→成本分析→成本考核

B. 成本分析→成本考核→成本核算

C. 成本考核→成本核算→成本分析

D. 成本分析→成本核算→成本考核

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 536: 11. 关于施工成本管理各项工作之间关系的说法，正确的是 ( ) 。

选项:

A. 成本计划能对成本控制的实施进行监督

B. 成本核算是成本计划的基础

C. 成本预算是实现成本目标的保证

D. 成本分析为成本考核提供依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 537: 12. 在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是 ( ) 。

选项:

A. 成本计划

B. 成本控制

C. 成本核算

D. 成本分析

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 538: 13. 下列不属于项目成本控制方法的是 ( ) 。

选项:

A. 目标利润法

B. 项目成本分析表法

C. 工期-成本同步分析法

D. 挣值分析法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 539: 14. 施工项目经理部成本核算账务体系应以 ( ) 为对象建立。

选项:

A. 单项工程

B. 单位工程

C. 分部工程

D. 分项工程

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 540: 15. 下列属于会计核算法特点的是 ( ) 。

选项:

A. 人为调节的可能性较大

B. 核算范围较大

C. 对核算人员的专业要求不高

D. 核算债权债务等较为困难

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 541: 16. 某公司2011年3月份新增一项固定资产，4月份安装调试完成，5月份投入使用 。该项固定资产应从当年 ( ) 月份开始计提折旧。

选项:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 542: 17. 各年折旧基数不变，但折旧率逐年递减的固定资产折旧方法是 ( ) 。

选项:

A. 平均年限法

B. 工作量法

C. 双倍余额递减法

D. 年数总和法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 543: 18. 某项固定资产原价2万元，预计净残值800元，预计使用年限5年，采用双倍余额递减法计算折旧，则第三 年的折旧额是 ( ) 。

选项:

A. 80元

B. 4800元

C. 2880元

D. 1440元

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 544: 19. 下列施工成本考核指标中，属于施工企业对项目成本考核的是 ( ) 。

选项:

A. 项目施工成本降低率

B. 目标总成本降低率

C. 施工责任目标成本实际降低率

D. 施工计划成本实际降低率

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 545: 20. 下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是 ( ) 。

选项:

A. 技术进步法

B. 因素分析法

C. 定率估算法

D. 挣值分析法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 546: 21. 某项固定资产原值为500元，预计使用年限6年 。净残值为20元，采用年数总和法进行折旧时， 第3年的折旧额为 ( ) 元。

选项:

A. 6857

B. 60

C. 9143

D. 9520

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 547: 22. 通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是 ( ) 。

选项:

A. 比较法

B. 因素分析法

C. 差额计算法

D. 比率法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 548: 23. 在施工合同履行过程中， 因下列原因引起的施工期限延长，施工单位不能据此提出工程延期索赔的是 ( ) 。

选项:

A. 建设单位未及时交付设计图纸

B. 因发生地震而无法施工

C. 施工中发生安全事故

D. 建设单位指令暂停施工

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 549: 24. 根据《标准施工招标文件》 ， 由施工承包单位提出的索赔按程序得到了处理，且施工单位接受索赔处理 结果的，建设单位应在作出索赔处理答复后 ( ) 天内完成赔付。

选项:

A. 14

B. 21

C. 28

D. 42

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 550: 25. 在施工合同履行过程中，监理人收到了施工单位提交的索赔通知书，则监理人应在确定追加付款后，在 收到上述索赔通知书 ( ) 天内，将索赔处理结果答复施工承包单位。

选项:

A. 7

B. 14

C. 42

D. 28

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 551: 26. 在施工合同履行过程中，施工单位接受竣工付款证书后，应当认为 ( ) 。

选项:

A. 施工单位已无权提出此前的任何索赔

B. 施工单位可以要求此前的索赔

C. 施工单位只能提出该日期前14日内的索赔

D. 施工单位能否索赔由行政主管部门决定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 552: 27. 某工程施工，至某月的月末， 出现了工程费用偏差小于0、进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作 实际费用 (ACWP) 、计划工作预算费用 (BCWS) 和已完工作预算费用 (BCWP) 的关系可表示为 ( ) 。

选项:

A. BCWP＞ACWP＞BCWS

B. BCWS＞BCWP＞ACWP

C. ACWP＞BCWP＞BCWS

D. BCWS＞ACWP＞BCWP

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 553: 28. 工程竣工结算审查时，对变更签证凭据审查的主要内容是其真实性、合法性和 ( ) 。

选项:

A. 严密性

B. 包容性

C. 可行性

D. 有效性

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 554: 29. 工程施工过程中，对于施工承包单位要求的工程变更 。施工承包单位提出的程序是 ( ) 。

选项:

A. 向建设单位提出书面变更请求， 阐明变更理由

B. 向设计单位提出书面变更建议，并附变更图纸

C. 向监理人提出书面变更通知，并附变更详图

D. 向监理人提出书面变更建议， 阐明变更依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 555: 30. 在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由 ( ) 编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。

选项:

A. 总包单位

B. 分包单位

C. 监理单位

D. 具体承包单位

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 556: 31. 某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定， 确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由 ( ) 。

选项:

A. 建设单位维修并承担维修费用

B. 施工单位维修并承担维修费用

C. 施工单位维修，设计单位承担维修费用

D. 施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 557: 32. 因承包人原因解除合同的，承包人有权要求发包人支付（ ）。

选项:

A. 承包人员遣送费

B. 临时工程拆除费

C. 施工设备运离现场费

D. 已完措施项目费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 558: 33. 因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（ ）。

选项:

A. 临时工程拆除费

B. 承包人未交付材料的货款

C. 已实施的措施项目应付价款

D. 承包人施工设备运离现场的费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 559: 34. 根据《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138号），质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）%。

选项:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 560: 35. 关于质量保证金的使用及返还，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 不实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门

B. 采用工程质量保证担保的，发包人仍可预留3%的保证金

C. 非承包人责任的缺陷，承包人仍有缺陷修复的义务

D. 发包人在接到承包人返还质量保证金申请后， 应于28天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 561: 36. 承包人按合同接受竣工结算支付证书的，可以认为承包人已无权要求（ ）颁发前发生的工程变更。

选项:

A. 合同工程接收证书

B. 质量保证金返还证书

C. 缺陷责任期终止证书

D. 最终支付证书

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 562: 37. 关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B. 承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C. 承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D. 承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 563: 38. 建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单；②签发最终结清支付证书；③签发缺陷责任期终止证书；④最终结清付款；⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是（ ）。

选项:

A. ⑤③①②④

B. ①②④⑤③

C. ③①②④⑤

D. ①③②⑤④

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 564: 39. 发包人收到承包人提交的最终结清申请单，并在规定时间内予以核实后，向承包人签发（ ）。

选项:

A. 工程接收证书

B. 竣工结算支付证书

C. 缺陷责任期终止证书

D. 最终支付证书

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 565: 40. 按工程项目组成编制施工阶段资金使用计划时，不能分解到各个工程分项的费用有 ( ) 。

选项:

A. 人工费

B. 保险费

C. 二次搬运费

D. 临时设施费

E. 施工机具使用费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 566: 41. 施工合同签订后，工程项目施工成本计划的常用编制方法有 ( ) 。

选项:

A. 专家意见法

B. 功能指数法

C. 目标利润法

D. 技术进步法

E. 定率估算法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 567: 42. 作为施工项目成本核算的方法之一，表格核算法的特点有 ( ) 。

选项:

A. 便于操作

B. 逻辑性强

C. 核算范围大

D. 适时性较好

E. 表格格式自由

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 568: 1. 关于投标报价的说法，正确的是（　）

选项:

A. 询价通常可向生产厂商、销售商、咨询公司以及招标人询问

B. 投标人可以利用工程量清单的错、漏、多项，运用投标技巧，提高报价质量

C. 复核工程量清单中的工程量，对于有明显错误的可以修改清单工程量

D. 只要投标人的标价明显低于其他投标报价，评标委员会就可作为废标处理

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 569: 2. 在编制投标报价中，确定分部分项工程综合单价时的注意事项描述中，错误的是（　）

选项:

A. 当出现招标文件中分部分项工程量清单特征描述与设计图纸不符时，投标人应以项目特征为准，确定投标报价的综合单价

B. 材料、设备暂估单价纳入综合单价

C. 综合单价应包括承包人承担的5％以内的材料价格风险，10％以内的工程设备、施工机具使用费风险

D. 为表明分部分项工程量综合单价的合理性，投标人应对其进行单价分析以作为评标时判断依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 570: 3. 确定投标报价中的综合单价时，确定计算基础主要是指（　）

选项:

A. 确定每一清单项目的工作内容

B. 确定每一清单项目的清单单位含量

C. 确定每一清单项目的人工、材料、机械费

D. 确定清单项目的人材机单位用量和单价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 571: 4. 在进行投标报价时，通常需要以清单单位含量作为清单工程量和定额工程量换算的基础，清单单位含量是指（　）

选项:

A. 每一计量单位的工程内容的定额工程量所对应的清单项目工程数量

B. 每一计量单位的清单项目所分摊的定额项目的工程数量

C. 每一计量单位的定额项目的工程量所对应的清单项目工程数量

D. 每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的工程数量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 572: 5. 下列关于投标报价的编制方法与内容的说法中，错误的是（　）

选项:

A. 总价措施项目的内容应依据招标人提供的措施项目清单和投标人投标时拟定的施工组织设计或施工方案确定

B. 措施项目费投标人不能自主确定

C. 投标总价与各部分合计金额应一致，不能进行投标总价的优惠

D. 投标人对投标报价的任何优惠均应反应在相应的清单项目的综合单价中

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 573: 6. 下列各项中属于投标报价前期工作的是（　）

选项:

A. 询价

B. 复核工程量

C. 收集投标信息

D. 调查工程现场

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 574: 7. 投标人投标报价前研究招标文件，进行合同分析的内容包括（　）

选项:

A. 投标人须知分析

B. 合同形式分析

C. 合同条款分析

D. 技术标准和要求分析

E. 图纸分析

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 575: 8. 投标人在进行建设工程投标报价时，参加招标人组织的现场踏勘，对一般区域调查重点应注意（　）

选项:

A. 自然条件

B. 工程现场周围道路、进出场条件

C. 投标人的组织架构

D. 构件、半成品及商品混凝土的供应能力和价格

E. 现场附近的生活设施

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 576: 9. 投标报价的调查询价阶段，总承包商对分包人询价时应注意的事项包括（　）

选项:

A. 分包标函的完整性

B. 分包人的质量保证措施

C. 分包人的成本和利润

D. 分包工程单价所含内容

E. 分包工程施工进度计划

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 577: 10. 复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法正确的是（　）。

选项:

A. 可以考虑相应的投标策略，决定报价裕度

B. 复核工程量，要与图纸中计算的工程量进行对比

C. 应复核全部清单工程量，根据工程量的大小采取合适的施工方法

D. 正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致

E. 确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购带来的浪费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 578: 11. 下列有关投标文件编制时应遵循的规定，表述正确的是（　）

选项:

A. 除招标文件另有规定外，投标人不得提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺

B. 投标文件应对招标文件有关工期、投标有效期、报价等实质性内容作出响应

C. 投标文件如有修改，应在改动之处加盖单位章并由法定代表人或其授权的代理人签字

D. 评标委员会认为中标的备选投标方案较优的，招标人可以接受该备选投标方案

E. 投标文件正本一份，副本份数按招标文件有关规定，当副本和正本不一致时，以正本为准

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 579: 12. 下列行为中属于投标人相互串通投标的是（　）

选项:

A. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异

B. 投标人之间协商投标报价

C. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

D. 招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人

E. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 580: 13. 下列情形中，视为投标人相互串通投标的是（　）

选项:

A. 不同投标人的投标报价呈现规律性差异

B. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制

C. 不同投标人委托了同一单位或个人办理投标事宜

D. 投标人之间约定中标人

E. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 581: 14. 关于联合体投标的规定，下列说法中正确的是（　）

选项:

A. 联合体各方签订共同投标协议后，可以再以自己名义单独投标

B. 资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效

C. 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务

D. 以联合体中牵头人名义提交的投标保证金，对联合体各成员具有约束力

E. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 582: 15. 关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（　）

选项:

A. 投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺

B. 当投标文件的正本与副本不一致时以副本为准

C. 允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待

D. 在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件

E. 境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 583: 16. 下列各项中属于投标文件中应当包含的内容是（　）

选项:

A. 施工组织设计

B. 已标价工程量清单

C. 项目概况

D. 投标人须知

E. 拟分包项目情况表

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 584: 1. 在工程项目招标投标中，招标人发布招标文件，是一种（ ）行为。

选项:

A. 要约邀请

B. 要约

C. 承诺

D. 广告

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 585: 2. 按《招标投标法》规定，招标文件自发出之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（ ）天。

选项:

A. 15

B. 20

C. 30

D. 45

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 586: 3. 关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书

B. 应规定重新招标和不再招标的条件

C. 投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接

D. 投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 587: 4. 下列各项内容中不属于招标文件中投标人须知的是（ ）。

选项:

A. 合同条款及格式

B. 中标通知书的发出时间

C. 招标文件的澄清和修改

D. 投标准备时间

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 588: 5. 根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的相关规定，某工程在2021年6月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2021年7月15日，在2021年7月6日招标人公布了修改后的最高投标限价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（ ）。

选项:

A. 将投标文件提交的截止日期仍确定为2021年7月15日

B. 将投标文件提交的截止日期延长到2021年7月21日

C. 将投标文件提交的截止日期延长到2021年7月26日

D. 宣布此次招标失败，重新组织招标

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 589: 6. 关于施工招标文件的编制，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源

B. 投标人收到澄清后的确认时间一般采用一个相对的时间

C. 招标文件应包括评标委员会名单

D. 采用电子招标投标在线提交投标文件的，投标准备时间最短不少于15日

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 590: 7. 下列关于招标工程量清单的描述，说法错误的是（ ）。

选项:

A. 招标工程量清单是招标文件的组成部分，可以由招标人委托的工程造价咨询人编制

B. 招标人对工程量清单中工程量的准确性和完整性负责

C. 由于措施项目投标人可自行选择，因此招标人无需对措施项目工程量的准确性和完整性负责

D. 招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 591: 8. 在招标工程量清单编制的准备工作中，下列各项中属于“初步研究”工作的是（ ）。

选项:

A. 现场踏勘

B. 估算整体工程量

C. 拟定常规施工组织设计

D. 熟悉招标文件、招标图纸

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 592: 9. 为拟定常规施工组织设计，通常采用的估算整体工程量的依据是（ ）。

选项:

A. 概算指标

B. 估算指标

C. 概算定额

D. 预算定额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 593: 10. 下列关于招标工程量清单和最高投标限价的说法中，正确的是（ ）。

选项:

A. 最高投标限价必须由招标人编制

B. 最高投标限价只需公布总价

C. 投标人不得对最高投标限价提出异议

D. 招标人应将最高投标限价及有关资料报送相关行业管理部门工程造价管理机构备查

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 594: 11. 下列各项中属于投标报价前期工作的是（ ）。

选项:

A. 询价

B. 复核工程量

C. 收集投标信息

D. 调查工程现场

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 595: 12. 投标报价的调查询价阶段，总承包商对分包人询价时应注意的事项不包括（ ）。

选项:

A. 分包标函的完整性

B. 分包人的质量保证措施

C. 分包人的成本和利润

D. 分包工程单价所含内容

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 596: 13. 复核工程量是投标人编制投标报价前的一项重要工作。关于复核工程量，下列说法不正确的是（ ）。

选项:

A. 可以考虑相应的投标策略，决定报价裕度

B. 复核工程量，要与图纸中计算的工程量进行对比

C. 正确划分分部分项工程项目，与“清单计价规范”保持一致

D. 确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购带来的浪费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 597: 14. 确定投标报价中的综合单价时，确定计算基础主要是指（ ）。

选项:

A. 确定每一清单项目的工作内容

B. 确定每一清单项目的清单单位含量

C. 确定每一清单项目的人工、材料、机械费

D. 确定清单项目的人材机单位用量和单价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 598: 15. 在进行投标报价时，通常需要以清单单位含量作为清单工程量和定额工程量换算的基础，清单单位含量是指（ ）。

选项:

A. 每一计量单位的工程内容的定额工程量所对应的清单项目工程数量

B. 每一计量单位的清单项目所分摊的定额项目的工程数量

C. 每一计量单位的定额项目的工程量所对应的清单项目工程数量

D. 每一计量单位的清单项目所分摊的工程内容的工程数量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 599: 16. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），投标报价的综合单价组价工作包括：①计算工程内容的工程数量；②确定计算基础；③计算清单单位含量；④分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤分析每一清单项目的工程内容，下列工作排序正确的是（ ）。

选项:

A. ②③①⑤④

B. ①②⑤④③

C. ②⑤①③④

D. ①②③⑤④

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 600: 17. 关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有（ ）。

选项:

A. 投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺

B. 当投标文件的正本与副本不一致时以副本为准

C. 允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待

D. 在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 601: 18. 关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变

B. 市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5％以内的价格风险

C. 人工费变化发生的风险全部由发包人承担

D. 承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 602: 19. 在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（ ）。

选项:

A. 开始发放招标文件之日

B. 投标人提交投标文件之日

C. 投标人提交投标文件截止之日

D. 停止发放招标文件之日

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 603: 20. 下列施工评标及相关工作事宜中，不属于清标工作内容的有（ ）。

选项:

A. 其他项目清单完整性和合理性分析

B. 暂列金额、计日工正确性复核

C. 不平衡报价分析

D. 对招标文件的实质性响应

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 604: 21. 投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是（ ）。

选项:

A. 对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务

B. 对投标人的义务造成实质性限制而未影响招标人的义务

C. 纠正其差异对该投标人有利而对其他投标人不利

D. 纠正其差异对该投标人不利而对其他投标人有利

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 605: 22. 招标工程未进行资格预审，评标委员会按规定对投标人营业执照的有效性进行的评审属于（ ）。

选项:

A. 形式评审

B. 资格评审

C. 响应性评审

D. 商务评审

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 606: 23. 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形不包括（ ）。

选项:

A. 投标文件没有联合体共同投标协议

B. 对同类问题表述不一致

C. 投标文件中有含义不明确的内容

D. 有明显的文字和计算错误

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 607: 24. 我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5％的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价80万美元，承诺较投标要求工期提前3个月，则甲投标人评标价为（ ）万美元。

选项:

A. 80

B. 7700

C. 7325

D. 7525

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 608: 25. 当采用经评审的最低投标价法时，根据《标准施工招标文件》的规定，主要的量化因素有（ ）。

选项:

A. 一定条件的优惠

B. 工期提前的效益对报价的修正

C. 付款条件

D. 同时投多个标段的评标修正

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 609: 26. 关于综合评估法评标时，下列说法不正确的有（ ）。

选项:

A. 综合评估法通常采用百分制

B. 具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法

C. 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，优先条件由招标人事先在招标文件中确定

D. 采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 610: 27. 某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4％。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6300万元、60万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的中标价是（ ）万元。

选项:

A. 6300

B. 60

C. 5760

D. 6252

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 611: 28. 下列关于合同价款的约定，正确的是（ ）。

选项:

A. 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金予以退还

B. 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

C. 签约合同价就是投标报价

D. 招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 612: 29. 下列条件下的建设工程，其施工承包合同不适合采用总价方式确定合同价款的有（ ）。

选项:

A. 建设规模小

B. 施工技术特别复杂

C. 工期较短

D. 技术难度低

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 613: 30. 下列关于工程项目施工公开招标方式的说法中错误的是 ( ) 。

选项:

A. 公开招标的投标竞争激烈，择优率更高

B. 能在较大程度上避免招标过程中贿标行为

C. 准备招标过程的工作量较小

D. 招标时间长、费用高

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 614: 31. 招标项目设有标底的，标底应当保密，并在 ( ) 公布。

选项:

A. 开标时

B. 开始评标时

C. 宣布中标时

D. 签订书面合同后

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 615: 32. 对于大型复杂工程项目，施工标段划分较多时，对建设单位的影响是 ( ) 。

选项:

A. 有利于工地现场的布置与协调

B. 有利于得到较为合理的报价

C. 不利于选择有专长的承包单位

D. 不利于设计图纸的分期供应

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 616: 33. 下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承担造价控制风险最小的合同是 ( ) 。

选项:

A. 成本加浮动酬金合同

B. 单价合同

C. 成本加固定酬金合同

D. 总价合同

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 617: 34. 实际工程量与预计工程量可能有较大出入时，建设单位应优先采用的合同计价方式是 ( ) 。

选项:

A. 单价合同

B. 成本加固定酬金合同

C. 总价合同

D. 成本加浮动酬金合同

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 618: 35. 根据相关规定，下列关于评标委员会的说法中，错误的是 ( ) 。

选项:

A. 评标委员会由招标单位代表及有关技术、经济等方面的专家组成

B. 评标委员会成员应为5人以上单数

C. 评标委员会成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

D. 评标委员会的负责人应当由招标单位确定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 619: 36. 从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可低一些的情形是 ( ) 。

选项:

A. 工期要求紧的工程

B. 支付条件好的工程

C. 支付条件不理想的工程

D. 投标对手少的工程

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 620: 37. 下列关于不平衡报价法的说法中，错误的说法是 ( ) 。

选项:

A. 能够早日结算的项目，可以适当的提高报价，后期工程项目的报价可适当降低

B. 经核算，预计今后工程量会增加的项目，可适当提高报价

C. 设计图纸不明确、估计修改后工程量要增加的项目，应适当降低单价

D. 单价与包干混合制合同中，招标人要求有些项目采用包干报价时，宜报高价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 621: 38. 多方案报价法不适用于下列工程项目 ( ) 。

选项:

A. 招标文件中的工程范围不很明确，条款不很清楚

B. 招标文件中的合同条款很不公正

C. 技术规范要求过于苛刻

D. 可能会提前完工的项目

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 622: 39. 采用突然降价法而中标，为了取得更好的效益，则可以先签订合同再调整工程量表内的各项单价或价 格，调整方法可采用 ( ) 。

选项:

A. 平衡报价法

B. 先亏后盈法

C. 不平衡报价法

D. 多方案报价法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 623: 40. 下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承担风险相对较大的是 ( ) 。

选项:

A. 成本加固定酬金合同

B. 成本加浮动酬金合同

C. 单价合同

D. 总价合同

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 624: 41. 下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是 ( ) 。

选项:

A. 成本加浮动酬金合同

B. 单价合同

C. 成本加百分比酬金合同

D. 总价合同

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 625: 42. 在工程项目招标过程中，划分标段时应考虑的因素有 ( ) 。

选项:

A. 工程特点

B. 承包单位专长的发挥

C. 工地管理

D. 建设资金到位率

E. 履约保证金的数额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 626: 43. 施工合同有多种类型，下列工程中不宜采用总价合同的有 ( ) 。

选项:

A. 没有施工图纸的灾后紧急恢复工程

B. 设计深度不够，工程量清单不够明确的工程

C. 已完成施工图审查的单体住宅工程

D. 工程内容单一，施工图设计已完成的路面铺装工程

E. 采用较多新技术、新工艺的工程

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 627: 44. 通常情况下，评标委员会在对投标文件进行进一步评审时的评标方法有 ( ) 。

选项:

A. 经评审的最低投标价法

B. 项目经济效益评价法

C. 项目成本效益费用评审法

D. 挣值法

E. 综合评估法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 628: 45. 根据《标准施工招标文件》 下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有 ( ) 。

选项:

A. 承包人的人员伤亡相关费用

B. 已运至施工场地的材料和工程设备的损害

C. 因工程损害造成的第三者财产损失

D. 承包人设备的损害

E. 承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 629: 46. 以下关于FIDIC《施工合同条件》 的说法中，不正确的是 ( ) 。

选项:

A. 适用于总价合同形式

B. 由通用合同条款和专用合同条款组成

C. 包括合同协议书、投标函格式，但不包含争端裁决协议书格式

D. 专用条件的起草必须明确和清晰是起草五大黄金原则之一

E. 在该合同条件下，承包商具有较大的权限

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 630: 1. 下列（ ）项费用不包含在建筑与装饰工程分部分项工程费中。

选项:

A. 人工费

B. 材料费

C. 管理费

D. 总承包服务费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 631: 2. 投标人对招标工程量清单所列项目可以根据企业自身情况作适当的调整是（ ）。

选项:

A. 分部分项工程量清单

B. 措施项目清单

C. 税金项目清单

D. 规费项目清单

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 632: 3. 清单计价模式下的分部分项工程量清单综合单价由（ ）构成。

选项:

A. 定额子目基价

B. 人工费+材料费+机械费

C. 人工费+材料费+机械费+管理费+利润+风险

D. 人工费+材料费+机械费+管理费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 633: 4. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，清单工程量的精确度说法错误的是（ ）。

选项:

A. 以“t”为单位保留小数后三位数字

B. 以“m3”为单位保留小数后二位数字

C. 以“m2”为单位保留小数后二位数字

D. 以“m”为单位保留小数后一位数字

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 634: 5. 根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，全部采用国有资金投资或国有资金投资为主的建设项目，必须采用（ ）计价。

选项:

A. 定额

B. 工程量清单

C. 工料单价

D. 成本加酬金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 635: 6. 关于工程量清单计价，下列表达式正确的是（ ）。

选项:

A. 分部分项工程费=∑(分部分项工程量×相应分部分项的工料单价)

B. 措施项目费=∑(措施项目工程量×相应的工料单价)

C. 其他项目费=暂列金额+材料设备暂估价+计日工+总承包服务费

D. 单位工程造价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 636: 7. 根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（ ）。

选项:

A. 二次搬运费

B. 超高施工增加费

C. 已完工程及设备保护费

D. 地上、地下设施临时保护费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 637: 8. 在工程量清单计价中，下列费用项目应计入总承包服务费的是（ ）。

选项:

A. 总承包人的工程分包费

B. 总承包人的管理费

C. 总承包人对发包人自行采购材料的保管费

D. 总承包工程的竣工验收费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 638: 9. 在工程量清单计价中，下列关于暂估价的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 材料设备暂估价是指用于尚未确定或不可预见的材料、设备采购的费用

B. 纳入分部分项工程项目清单综合单价中的材料暂估价包括暂估单价及数量

C. 专业工程暂估价与分部分项工程综合单价在费用构成方面应保持一致

D. 专业工程暂估价由投标人自主报价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 639: 10. 关于招标工程量清单中分部分项工程工程量清单的编制，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 所列项目应该是施工过程中以其本身构成工程实体的分项工程或可以精确计量的措施分项项目

B. 拟建施工图纸有体现，但专业工程量计算规范附录中没有相对应项目的，则必须编制这些分项工程的补充项目

C. 补充项目的工程量计算规则，应符合“计算规则要具有可计算性”且“计算结果要具有唯一性”的原则

D. 采用标准图集的分项工程，其特征描述应直接采用“详见××图集”方式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 640: 11. 编制招标工程量清单时，应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整因素以及工程实际情况合理确定的清单项目是（ ）。

选项:

A. 措施项目清单

B. 暂列金额

C. 专业工程暂估价

D. 计日工

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 641: 12. 投标报价时，投标人需严格按照招标人所列项目明细进行自主报价的是（ ）。

选项:

A. 总价措施项目

B. 专业工程暂估价

C. 计日工

D. 规费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 642: 13. 关于工程量清单计价适用范围，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 达到或超过规定建设规模的工程，必须采用工程量清单计价

B. 达到或超过规定投资数额的工程，必须采用工程量清单计价

C. 国有资金占投资总额不足50%的建设工程发承包，不必采用工程量清单计价

D. 不采用工程量清单计价的建设工程，应执行计价规范中除工程量清单等专门性规定以外的规定

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 643: 14. 招标工程量清单的项目特征中通常不需描述的内容是（ ）。

选项:

A. 材料材质

B. 结构部位

C. 工程内容

D. 规格尺寸

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 644: 15. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

B. 暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价

C. 专业工程暂估价中包括规费和税金

D. 计日工单价中不包括企业管理费和利润

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 645: 16. 关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

B. 招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

C. 投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责

D. 投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 646: 17. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 应详列其项目名称、计量单位，不列明金额

B. 应列明暂定金额总额，不详列项目名称等

C. 不同专业预留的暂列金额应分别列项

D. 没有特殊要求一般不列暂列金额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 647: 18. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调

B. 招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价

C. 招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D. 高于招标控制价的投标报价应被拒绝

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 648: 19. 招标工程量清单中某分部分项清单项目与单一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是（ ）。

选项:

A. 计算工程内容的工程数量

B. 计算工程内容的清单单位含量

C. 计算措施项目的费用

D. 计算管理费、利润和风险费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 649: 20. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)下列费用项目中需纳入分部分项工程项目综合单价中的是（ ）。

选项:

A. 工程设备估价

B. 专业工程暂估价

C. 暂列金额

D. 计日工费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 650: 21. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，一般不作为安全文明施工费计算基础的是（ ）。

选项:

A. 定额人工费

B. 定额人工费+定额材料费

C. 定额人工费+定额施工机具使用费

D. 定额基价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 651: 22. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于计日工，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 计日工表包括各种人工，不应包括材料、施工机械

B. 计日工按综合单价计价，投标时应计入投标总价

C. 计日工表中的项目名称由招标人填写，工程数量由投标人填写

D. 计日工单价由投标人自主确定，并按计日工表中所列数量结算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 652: 23. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，招标控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价；②确定所组价定额项目名称；③计算组价定额项目的合价；④除以工程量清单项目工程量；⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确的是（ ）。

选项:

A. ②⑤①③④

B. ①②⑤④③

C. ②③①⑤④

D. ①②③④⑤

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 653: 24. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，在招标文件未另有要求的情况下，投标报价的综合单价一般要考虑的风险因素是（ ）。

选项:

A. 政策法规的变化

B. 人工单价的市场变化

C. 政府定价材料的价格变化

D. 管理费、利润的风险

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 654: 25. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于施工发承包投标报价的编制，下列做法正确的是（ ）。

选项:

A. 设计图纸与招标工程量清单项目特征描述不同的，以设计图纸特征为准

B. 暂列金额应按照招标工程量清单中列出的金额填写，不得变动

C. 材料、工程设备暂估价应按暂估单价，乘以所需数量后计入其他项目费

D. 总承包服务费应按照投标人提出的协调、配合和服务项目自主报价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 655: 26. 关于行政监督部门处理招标投标活动投诉的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由上一级政监督部门指定一个部门负责处理

B. 行政监督部门不得责令暂停招标投标活动

C. 行政监督部门处理投诉，有权查阅、复制有关文件资料

D. 行政监督部门应当自受理投诉之日起15个工作日内作出书面处理决定其上级行政机关可以撤销

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 656: 27. 关于中标和订立合同的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 招标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B. 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

C. 招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议

D. 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 657: 28. 关于投标的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，应当受地区或者部门的限制

B. 存在控股、管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目的投标

C. 单位负责人为同一人的不同单位参与同一标段投标，相关投标均无效

D. 投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 658: 29. 关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿

B. 情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告

C. 履约保证金只能部分退还

D. 一律不予退还履约保证金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 659: 30. 关于潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 异议应当在投标截止时间7日前提出

B. 对招标人的异议答复不服的，可以向有关行政监督部门投诉

C. 招标人应当自收到异议之日起 7 日内作出答复

D. 招标人作出答复前，可以继续进行招标投标活动

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 660: 31. 下列情形中，属于投标人弄虚作假骗取中标的是（ ）。

选项:

A. 投标人借用他人资质证书投标

B. 投标人之间协商投标报价，共同抬高投标报价

C. 投标人之间约定中标人

D. 投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 661: 32. 关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 招标人收到投标文件后，应当开启检查是否符合招标文件的要求

B. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，有正当理由的，招标人应当签收

C. 未按照招标文件的要求密封的投标文件，招标人可以自行密封

D. 未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标人应当拒收

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 662: 33. 关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级

B. 联合体各方中有一方具备承担招标项目的相应能力即可

C. 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同

D. 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标的，应当向评标委员会澄清、说明以哪份投标文件为准

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 663: 34. 关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 投标人可以口头方式提出疑问

B. 投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问

C. 投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置

D. 招标文件的书面澄清应发给所有投标人

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 664: 35. 施工投投标报价工作包括：①工程现场调查；②组建投标报价班子；③确定基础标价；④制订项目管理规划；⑤复核清单工程量。下列工作排序正确的是 （ ）。

选项:

A. ①④②③⑤

B. ②③④①⑤

C. ①②③④⑤

D. ②①⑤④③

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 665: 36. 关于工程施工投标报价过程中的工程量的复核，下列说法正确的是（ ）。

选项:

A. 复核的准确程度不会影响施工方法的选用

B. 复核的目的在于修改工程量清单中的工程量

C. 复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料

D. 复核中发现的遗漏和错误须向招标人提出

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 666: 37. 根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会评标发现的投标报价算术错误，应由（ ）进行修正。

选项:

A. 评标委员会

B. 招标监督机构

C. 招标人

D. 投标人

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 667: 38. 工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由（ ）招标确定分包人。

选项:

A. 项目主管部门

B. 发包人

C. 承包人

D. 发包人和承包人

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 668: 39. 工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是（ ）。

选项:

A. 对风险进行评估

B. 价值增值分析

C. 选择合理的风险费率

D. 进行成本分析

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 669: 40. 为编制招标工程量清单，在拟定常规的施工组织设计时，正确的做法是（ ）。

选项:

A. 根据概算指标和类似工程估算整体工程量时，仅对主要项目加以估算

B. 拟定施工总方案时需要考虑施工步

C. 在满足工期要求的前提下，施工进度计划应尽量推后以降低风险

D. 在计算人、材、机资源需要量时，不必考虑节假日、气候的影响

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 670: 41. 施工招标工程量清单中，应由投标人自主报价的其他项目是（ ）。

选项:

A. 专业工程暂估价

B. 暂列金额

C. 工程设备暂估价

D. 计日工单价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 671: 42. 关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（ ）。

选项:

A. 联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B. 资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C. 由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资质等级

D. 联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 672: 43. 下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的是（ ）。

选项:

A. 投标文件的澄清

B. 施工组织设计评审

C. 形式评审

D. 不平衡报价分析

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 673: 44. 我国某世界银行贷款项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定借款国国内投标人有7.5%的评标优惠，若投标工期提前，则按每月25万美元进行报价修正，现国内甲投标人报价5000万美元，承诺较投标要求工期提前2个月，则甲投标人评标价为（ ）万美元。

选项:

A. 5000

B. 4625

C. 4600

D. 4575

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 674: 45. 关于评标过程中，对投标报价算术错误的修正，下列做法中正确的是（ ）。

选项:

A. 评标委员会应对报价中的算术性错误进行修正

B. 修正的价格，经评标委员会书面确认后具有约束力

C. 投标人应接受修正价格，否则将没收其投标保证金

D. 投标文件中的大写与小写金额不一致的，以小写金额为准

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 675: 46. 为合理划分发承包双方的合同风险，对于招标工程，在施工合同中约定的基准日期一般为（ ）。

选项:

A. 招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第28天

B. 招标文件中规定的提交投标文件截止时间前的第42天

C. 施工合同签订前的第28天

D. 施工合同签订前的第42天

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 676: 47. 关于中标和签订合同的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. 确定中标人的权利属于招标人

B. 招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

C. 招标人应当在收到评标报告时公示中标候选人

D. 招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起20日内订立书面合同

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 677: 48. 可以不进行施工招标的工程项目是（ ）。

选项:

A. 部分使用国家融资的项目

B. 使用国际组织援助资金的项目

C. 新能源基础设施项目

D. 抢险救灾项目

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 678: 49. 下列施工合同文件中，解释顺序最为优先的是（ ）。

选项:

A. 合同协议书

B. 中标通知书

C. 专用合同条款

D. 通用合同条款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 679: 50. 投标报价活动的核心工作是（ ）。

选项:

A. 市场询价

B. 详细估价及报价

C. 确定投标策略

D. 复核工程量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 680: 51. 某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为7000万元、6000万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价是（ ）万元。

选项:

A. 5720

B. 6240

C. 5760

D. 6280

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 681: 52. 根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-2015），下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（ ）。

选项:

A. 营业执照的有效性

B. 营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C. 投标函上签字与盖章的合法性

D. 投标文件是否实质性响应招标文件

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 682: 53. 投标保证金的数额一般为投标价的（ ）左右，但最高不得超过（ ）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（ ）。

选项:

A. 2％ 80 30

B. 3％ 80 30

C. 2％ 90 20

D. 2％ 80 20

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 683: 54. 下列选项不属于合同分析资料的是（ ）。

选项:

A. 合同总体分析

B. 网络图

C. 横道图

D. 施工日记

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 684: 55. 当出现下列合同文件互相矛盾时，（ ）的解释顺序最后。

选项:

A. 补充协议

B. 合同协议书

C. 合同专用条款

D. 合同通用条款

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 685: 56. 业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商的合同属于（ ）。

选项:

A. 单项工程或者特殊专业工程承包合同

B. 施工总承包合同

C. EPC承包合同

D. 工程施工合同

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 686: 57. 下列关于CM（Construction Management）模式的说法中，错误的是（ ）。

选项:

A. CM模式特别适用于实施周期长、工期要求紧迫的大型复杂工程项目

B. CM模式有利于控制工程质量和造价

C. CM承包模式使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”

D. 快速路径法施工并不适合CM承包模式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 687: 58. 关于Partnering模式的说法，正确的是（ ）。

选项:

A. Partnering协议是业主与承包商之间的协议

B. Partnering模式是一种独立存在的承发包模式

C. Partnering模式特别强调工程参建各方基层人员的参与

D. Partnering协议不是法律意义上的合同

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 688: 59. 与BOT融资方式相比，TOT融资方式的特点是（ ）。

选项:

A. 信用保证结构简单

B. 项目产权结构易于确定

C. 不需要设立具有特许权的专门机构

D. 项目招标程序大为简化

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 689: 60. 下列工程项目中，不宜采用固定总价合同的有（ ）。

选项:

A. 建设规模大且技术复杂的工程项目

B. 施工图纸和工程量清单详细而明确的项目

C. 施工中有较大部分采用新技术，且施工单位缺乏经验的项目

D. 施工工期紧的紧急工程项目

E. 承包风险不大，各项费用易于准确估算的项目

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 690: 61. 材料询价的内容包括（ ）。

选项:

A. 材料价格

B. 供应数量

C. 运输方式

D. 保险和有效期

E. 种类和销量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 691: 62. 研究招标文件应做的工作包括（ ）。

选项:

A. 研究工程量清单和技术规范

B. 熟悉并详细研究设计图样

C. 研究合同主要条款

D. 调查投标环境

E. 熟悉投标单位须知

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 692: 63. 招标人在招标文件中一般会明确进行工程现场踏勘的时间和地点。投标人对一般区域调查重点注意（ ）

选项:

A. 自然条件调查

B. .施工条件调查

C. 市场条件调查

D. 现场附近的生活设施、治安等情况的调查

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 693: 64. 国际工程招标一般采用最低价中标或合理低价中标方式,标价由（ ）等其他费用组成。

选项:

A. 直接费用

B. 间接费用

C. 利润

D. 风险费

E. 规费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 694: 65. 对建设单位而言，工程项目总分包模式的特点有（）。

选项:

A. 需要管理的合同数量多

B. 组织管理和协调工作量少

C. 选择的总承包单位范围小

D. 不利于控制工程造价

E. 有利于缩短建设周期

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 695: 66. 安全文明施工费的内容（ ）。

选项:

A. 环境保护费

B. 文明施工费

C. 安全施工费

D. 临时设施费

E. 劳动保护费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 696: 1. 在工程项目招标投标中，招标人发布招标文件，是一种（　）行为。

选项:

A. 要约邀请

B. 要约

C. 承诺

D. 广告

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 697: 2. 下列关于签约合同价的表述中，说法正确的是（　）

选项:

A. 招标发包的项目，其签约合同价为中标人的投标价

B. 按初步设计总概算包干进行发包的项目，其签约合同价按经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资，但不应包括相应的不可预见费

C. 按施工图预算包干进行发包的项目，其签约合同价按审查后的施工图预算或综合预算为准

D. 对于直接发包的项目，签约合同价经合同双方按相关图纸计算后确定的协议价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 698: 3. 按《招标投标法》规定，招标文件自发出之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（　）天。

选项:

A. 15

B. 20

C. 30

D. 45

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 699: 4. 关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（　）

选项:

A. 投标人应以信函、电报等可以有形地表现所载内容的形式向招标人提出疑问

B. 招标文件中要求的技术标准和要求不得标明某一特定的商标

C. 澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间

D. 招标人对招标文件的必要修改，只通知提出疑问的投标人

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 700: 5. 为拟定常规施工组织设计，通常采用的估算整体工程量的依据是（　）。

选项:

A. 概算指标

B. 估算指标

C. 概算定额

D. 预算定额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 701: 6. 关于暂列金额，下列说法正确的是（　）

选项:

A. 用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目

B. 由承包人支配，按签证价格结算

C. 应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整的因素以及工程实际情况合理确定

D. 不同专业预留的暂列金额合并列项

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 702: 7. 关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是（　）

选项:

A. 当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变

B. 市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5％以内的价格风险

C. 人工费变化发生的风险全部由发包人承担

D. 承包人管理费的风险一般由发承包双方共同承担

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 703: 8. 根据《招标投标法》和《招标投标法实施条例》的相关规定，某工程在2021年6月15日出售招标文件，规定投标文件提交截止日期为2021年7月15日，在2021年7月6日招标人公布了修改后的最高投标限价（没有超过批准的投资概算）。对此情况招标人应采取的做法是（　）。

选项:

A. 将投标文件提交的截止日期仍确定为2021年7月15日

B. 将投标文件提交的截止日期延长到2021年7月21日

C. 将投标文件提交的截止日期延长到2021年7月26日

D. 宣布此次招标失败，重新组织招标

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 704: 9. 关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（　）

选项:

A. 当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书

B. 应规定重新招标和不再招标的条件

C. 投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接

D. 投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准

E. 投标须知应说明拟采用的定标方式，中标通知书的发出时间

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 705: 10. 下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的是（　）

选项:

A. 招标工程量清单是招标文件的组成部分，可以由招标人委托的工程造价咨询人编制

B. 招标人对工程量清单中工程量的准确性和完整性负责

C. 由于措施项目投标人可自行选择，因此招标人无需对措施项目工程量的准确性和完整性负责

D. 招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘

E. 招标工程量清单编制时需进行先进施工组织设计方案的编制，以提高施工水平

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 706: 11. 下列关于招标工程量清单和最高投标限价的说法中，不正确的是（　）

选项:

A. 最高投标限价必须由招标人编制

B. 最高投标限价只需公布总价

C. 投标人不得对最高投标限价提出异议

D. 招标人应将最高投标限价及有关资料报送相关行业管理部门工程造价管理机构备查

E. 最高投标限价超过批准概算，招标人应报原概算部门审核

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 707: 12. 关于已标价工程量清单中，其他项目清单的编制，说法正确的是（　）

选项:

A. 应投标人的特殊要求而发生的与拟建工程有关的其他费用项目和相应数量的清单

B. 暂列金额按招标文件提供的金额报价

C. 专业工程暂估价应包括规费和利润

D. 工程建设标准的高低、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响

E. 计日工应按照招标人提供的其他项目清单列出的项目和估算的数量，自主确定各项综合单价并计算费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 708: 13. 招标工程量清单中，只需列出工程量的是（　）

选项:

A. 暂列金额

B. 暂估价

C. 计日工

D. 施工排水、降水项目

E. 分部分项工程量清单项目

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 709: 1. 某施工企业投标一城市基础设施项目，该企业报价为5000万元，招标人的项目估算价为5200万元，根据《招标投标法实施条例》，应交的投标保证金最高数额为（　）万元。

选项:

A. 50

B. 80

C. 104

D. 150

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 710: 2. 在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标有效期。投标有效期的开始计算之日为（　）。

选项:

A. 开始发放招标文件之日

B. 投标人提交投标文件之日

C. 投标人提交投标文件截止之日

D. 停止发放招标文件之日

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 711: 3. 投标文件应实质上响应招标文件的所有条款，无显著差异和保留。下列情形中，属于无显著差异和保留的是（　）

选项:

A. 对招标人的权利造成实质性限制而未影响投标人的义务

B. 对投标人的义务造成实质性限制而未影响招标人的义务

C. 纠正其差异对该投标人有利而对其他投标人不利

D. 纠正其差异对该投标人不利而对其他投标人有利

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 712: 4. 招标工程未进行资格预审，评标委员会按规定对投标人营业执照的有效性进行的评审属于（　）

选项:

A. 形式评审

B. 资格评审

C. 响应性评审

D. 商务评审

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 713: 5. 当采用经评审的最低投标价法时，根据《标准施工招标文件》的规定，主要的量化因素有（　）

选项:

A. 一定条件的优惠

B. 工期提前的效益对报价的修正

C. 付款条件

D. 同时投多个标段的评标修正

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 714: 6. 关于经评审的最低投标价法的适用范围，下列说法中正确的是（　）

选项:

A. 适用于资格后审而不适用于资格预审的项目

B. 适用于依法必须招标的项目而不适用于一般项目

C. 适用于具有通用技术性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目

D. 适用于凡不宜采用综合评估法评审的项目

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 715: 7. 下列关于合同价款的约定，正确的是（　）

选项:

A. 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金予以退还

B. 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

C. 签约合同价就是投标报价

D. 招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 716: 8. 根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2013，不属于发承包双方在合同条款中约定的事项为（　）

选项:

A. 预付工程款的数额、支付时间及抵扣方式

B. 安全文明施工措施的支付计划，使用要求

C. 投标保证金的递交数额、支付方式及返还时间

D. 工程竣工价款结算编制与核对、支付及时间

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 717: 9. 关于投标保证金及投标有效期，下列说法正确的有（　）

选项:

A. 投标人在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金予以返还

B. 一般项目投标有效期为60～90天

C. 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保，投标保证金不予返还

D. 招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期的，投标人拒绝延长，无权收回投标保证金

E. 联合体投标的，投标保证金只能由牵头人提交

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 718: 10. 下列施工评标及相关工作事宜中，属于清标工作内容的有（　）

选项:

A. 分部分项工程项目清单的完整性和合理性分析

B. 其他项目清单完整性和合理性分析

C. 暂列金额、计日工正确性复核

D. 不平衡报价分析

E. 对招标文件的实质性响应

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 719: 11. 下列各项内容属于初步评审中施工组织设计和项目管理机构评审标准的是（　）

选项:

A. 工程质量应符合招标文件的有关要求

B. 质量管理体系与措施符合有关标准

C. 投标保证金应符合招标文件的有关要求

D. 投标有效期应符合招标文件的有关要求

E. 工程进度计划与措施符合有关标准

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 720: 12. 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件有关文件作出必要澄清、说明和补正的情形包括（　）

选项:

A. 投标文件没有联合体共同投标协议

B. 对同类问题表述不一致

C. 投标文件中有含义不明确的内容

D. 有明显的文字和计算错误

E. 投标人主动提出的澄清说明

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 721: 13. 评标委员会所编制的评标报告，其主要内容包括（　）

选项:

A. 评标委员会成员名单

B. 评标报告的撰写人

C. 中标人名单

D. 废标情况说明

E. 开标记录

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 722: 14. 关于综合评估法评标时，下列说法正确的有（　）

选项:

A. 综合评估法通常采用百分制

B. 具有通用技术的招标项目宜采用综合评估法

C. 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，优先条件由招标人事先在招标文件中确定

D. 采用综合评估法工作结束时，应拟定“综合评估比较表”提交招标人

E. 招标人按所有有效投标人的平均投标价乘以事先约定的浮动系数确定评标基准价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 723: 15. 关于履约担保，下列说法中正确的有（　）

选项:

A. 履约担保可以用现金、支票、汇票、履约担保书和银行保函形式

B. 履约保证金不得超过中标合同金额的2％

C. 履约保证金的有效期自开工之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止

D. 招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保

E. 发包人在工程接收证书颁发后28天内把履约保证金退还给承包人

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 724: 1. 根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（ ）相对应。

选项:

A. 工程费用+工程建设其他费用

B. 建设投资+建设期利息

C. 建筑安装工程费+设备及工器具购置费

D. 建设项目总投资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 725: 2. 根据现行建设项目工程造价构成的相关规定，下列说法正确的是（　）。

选项:

A. 建设投资是指为完成工程项目建造，生产性设备及配合工程安装设备的费用

B. 固定资产投资是指为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内预计或实际投入的全部费用总和

C. 工程造价是指为完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D. 工程造价是指在建设期内预计或实际支出的建设费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 726: 3. 根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（ ）相对应。

选项:

A. 工程费用+工程建设其他费用

B. 建设投资+建设期利息

C. 建筑安装工程费+设备及工器具购置费

D. 建设项目总投资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 727: 4. 下列费用中，不属于工程造价构成的是（ ）。

选项:

A. 用于购买项目所需土地而发生的费用

B. 用于建设单位自身进行项目管理所支付的费用

C. 用于购买安装施工机械所支付的费用

D. 用于委托工程勘察设计所支付的费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 728: 5. 根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（ ）相对应。

选项:

A. 工程费用+工程建设其他费用

B. 建设投资+建设期利息

C. 建筑安装工程费+设备及工器具购置费

D. 建设项目总投资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 729: 6. 我国预可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（ ）%以内.

选项:

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 730: 7. 关于项目建设规模合理化的制约因素描述中，正确的是（ ）。

选项:

A. 建设规模确定中首要考虑的因素是产品的市场需求情况

B. 市场风险分析是制定营销策略和影响竞争力的主要因素

C. 先进适用的生产技术及技术装备是实现规模效益的保障

D. 项目规模确定中主要考虑的环境因素包括政策因素、燃料动力供应、协作及土地条件和运输及通信条件

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 731: 8. 我国预可行性研究阶段投资估算的精确度的要求为：误差控制在±（ ）%以内.

选项:

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 732: 9. 采用单位实物工程量的投资乘以实物工程总量估算建筑工程费的方法属于（ ）

选项:

A. 单位生产能力估算法

B. 指标估算法

C. 生产能力指数法

D. 比例估算法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 733: 10. 柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（　）。

选项:

A. 适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B. 单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C. 多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D. 柱网布置与厂房的高度无关

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 734: 11. 下列对于K周从低到高排序正确的是（　）

选项:

A. 圆形、长方形、L型、T型

B. 圆形、正方形、长方形、L型

C. 长方形、正方形、T型、L型

D. 正方形、长方形、L型、T型

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 735: 12. 下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（　）

选项:

A. 对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构

B. 对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

C. 对于多层房屋或大跨度结构，框架结构更优

D. 对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 736: 13. 下列建筑设计影响工程造价的选项中，属于影响工业建筑但一般不影响民用建筑的因素是（　）

选项:

A. 建筑物平面形状

B. 项目利益相关者

C. 柱网布置

D. 风险因素

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 737: 14. 设计概算的编制内容包括静态投资和动态投资两个层次，动态投资的主要作用是（　）

选项:

A. 评价设计方案的依据

B. 选择设计方案的依据

C. 项目筹措、供应和控制资金使用的限额

D. 考核建设项目投资效果的依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 738: 15. 投标人就最高投标限价提出投诉，工程造价管理机构完成复查的时限是在受理投诉的（　）天内。

选项:

A. 10

B. 15

C. 20

D. 30

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 739: 16. 关于最高投标限价的编制，论述正确的是（　）

选项:

A. 国有资金投资的工程建设项目应实行工程量清单招标，招标人应编制最高投标限价

B. 招标人在公布最高投标限价时，不得公布最高投标限价各组成部分的详细内容

C. 最高投标限价不能上浮，但可以下调一定比例

D. 当最高投标限价的误差>±2％时，应责成招标人改正

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 740: 17. 编制最高投标限价时，下列关于综合单价的确定方法，错误的是（　）

选项:

A. 工程量清单综合单价＝∑（清单组价子项合价）/工程量清单项目工程量，不考虑未计价材料费用

B. 工程设备、材料价格的市场风险，考虑一定率值的风险费用，纳入到综合单价中

C. 税金、规费等法律、法规、规章和政策变化风险和人工单价等风险费用，不应纳入综合单价

D. 综合单价中应包括暂估价中的材料和工程设备暂估价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 741: 18. 最高投标限价综合单价的组价包括如下工作：①根据政策规定或造价信息确定人材机单价；②根据工程量清单和施工图纸计算工程量；③将组价子目合价并考虑未计价材料，除以清单项目的工程量；④根据费率和利率计算出组价子项的合价。则正确的工作顺序是（　）

选项:

A. ①④②③

B. ②①④③

C. ②①③④

D. ①③②④

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 742: 19. 已知计算工程预付款起扣点的公式为T＝P－M/N，其中M的含义是（　）

选项:

A. 工程预付款总额

B. 承包工程价款总额

C. 主要材料及构件所占比重

D. 开始扣回预付款时累计完成工作量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 743: 20. 根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，若工程合同金额3500万元（含暂列金额500万元），则预付款金额最低为（　）万元

选项:

A. 150

B. 300

C. 350

D. 400

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 744: 21. 某工厂年度承包工程总价为2000万元，其中材料所占比例为40%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数为25天，保险天数5天，仓储2天，则按公式法计算的预付款金额为（　）万元。

选项:

A. 54.79

B. 55.56

C. 65.75

D. 66.67

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 745: 22. 工程预付款起扣点表示（　）。

选项:

A. 未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额

B. 已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额

C. 未施工工程尚需工程款相当于预付款数额

D. 已施工工程尚需工程款相当于预付款数额

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 746: 23. 关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的有（　）

选项:

A. 项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一

B. 可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破

C. 投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据

D. 投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据

E. 投资估算是编制最高投标限价的重要依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 747: 24. 投资估算分析应包括的内容有（ ）。

选项:

A. 分析影响投资的主要因素

B. 与类似工程项目的比较，对投资总额进行分析

C. 各类费用构成占比分析

D. 分析主要技术经济指标

E. 分析估算编制方法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 748: 25. 关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的有（ ）。

选项:

A. 项目决策的正确性是工程造价合理性的前提

B. 工程造价的内容是决定项目决策的基础

C. 项目决策的深度影响投资估算的精确度

D. 工程造价的数额影响项目决策的结果

E. 正确的项目投资决策来源于正确的项目投资行动

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 749: 26. 投资估算分析应包括的内容有（ ）。

选项:

A. 分析影响投资的主要因素

B. 与类似工程项目的比较，对投资总额进行分析

C. 各类费用构成占比分析

D. 分析主要技术经济指标

E. 分析估算编制方法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 750: 27. 对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的有（　）

选项:

A. 建筑周长系数越小，建筑工程造价越低

B. 多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济

C. 大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价

D. 建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

E. 层数增加，建筑工程造价增加

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 751: 28. 关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（　）

选项:

A. 周长与建筑面积比越大，单位造价越高

B. 流通空间的减少，可相应地降低造价

C. 层数越多，则单位造价越低

D. 房屋长度越大，则单位造价越低

E. 结构面积系数越小，设计方案越经济

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 752: 29. 关于最高投标限价的编制，下列说法中正确的是（　）

选项:

A. 规费和税金必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

B. 最高投标限价中的暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算

C. 招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1.5％计算

D. 最高投标限价中的总承包服务费，当招标人自行供应材料的，按招标人供应材料价值的1.5％计算

E. 暂列金额一般可以分部分项工程费的10％～15％为参考

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 753: 1. 关于施工图预算的含义，下列说法中不正确的是（　）

选项:

A. 是初步设计阶段对工程建设所需资金的预测和计算

B. 其成果文件称作施工图预算书

C. 可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算

D. 施工图预算可以是工程招标投标前或招标投标时，基于施工图纸，按照预算定额、取费标准、各类工程计价信息等计算得到的计划或预期价格

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 754: 2. 下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预算的是（　）

选项:

A. 总预算

B. 综合预算

C. 单位工程预算表

D. 附件

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 755: 3. 应用工料单价法编制施工图预算时，在工料分析后，紧接的工作是（　）

选项:

A. 计算主材费并调整直接费

B. 计算措施项目人材机费

C. 计算工程量

D. 熟悉图纸

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 756: 4. 采用工料单价法编制施工图预算时，下列做法正确的是（　）。

选项:

A. 若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价

B. 因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量增加，只调价不调量

C. 因施工工艺条件与预算单价的不一致而致工人、机械的数量减少，既调价也调量

D. 对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 757: 5. 采用实物量法编制施工图预算造价时，以下工作内容不属于列项并计算工程量阶段的有（　）

选项:

A. 按照预算定额（或企业定额）子目将单位工程划分为若干分项工程，按照施工图纸尺寸和定额规定的工程量计算规则计算工程量

B. 熟悉施工图等基础资料

C. 通过建模的方式由软件系统自动计算工程量，点选适合的定额，计量单位应与定额中相应的分项工程的计量单位保持一致

D. 输入系统的原始数据应以施工图纸上的设计尺寸及有关数据为准

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 758: 6. 与实物量法编制施工图预算相比，工料单价法编制施工图预算时，在准备工作阶段需要完成的不同工作是（　）。

选项:

A. 收集适用的单位估价表

B. 收集编制施工图预算的编制依据

C. 熟悉施工图等基础资料

D. 了解施工组织设计和施工现场情况

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 759: 7. 施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列仅属于投资方作用的有（　）

选项:

A. 确定合同价款的依据

B. 办理工程结算的依据

C. 控制工程施工成本的依据

D. 调配施工力量的依据

E. 控制资金合理使用的依据

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 760: 8. 下列内容中，属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是（　）

选项:

A. 施工组织设计和施工方案

B. 项目的管理模式、发包模式及施工条件

C. 工程所在地的人工、材料、设备、施工机具单价、工程造价指标指数等

D. 资金筹措方式与资金来源

E. 工料分析表

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 761: 9. 下列费用项目中，属于单项工程施工图预算编制范围之内的是（　）

选项:

A. 特殊构筑物的土建工程费

B. 采暖工程的安装工程费

C. 厂房贷款的建设期利息费用

D. 工器具和生产家具购置费

E. 空调工程的调试工程费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 762: 10. 在设计阶段编制施工图预算，建筑安装工程费的主要编制方法包括（　）

选项:

A. 工料单价法

B. 清单综合单价法

C. 类似工程预算法

D. 全费用综合单价法

E. 实物量法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 763: 11. 采用工料单价法编制单位工程施工图预算造价时，应在汇总单位工程人、材、机的基础上，再加上（　）

选项:

A. 其他直接费

B. 企业管理费

C. 利润

D. 税金

E. 规费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 764: 12. 编制施工图预算的过程中，包括在工料单价法中，但不包括在实物量法中的工作内容有（　）

选项:

A. 套用预算定额

B. 汇总造价

C. 计算未计价材料费

D. 计算材料价差

E. 计算工程量

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 765: 13. 采用实物量法编制施工图预算，下列说法正确的有（　）

选项:

A. 实物量法采用的单位估价表或定额编制时期的各类人工工日、材料、施工机具台班单价

B. 实物量法套用的是预算定额（或企业定额）人工工日、材料、施工机具台班消耗量

C. 较好地反映实际价格水平，工程造价的准确性高

D. 建筑安装工程预算造价=单位工程直接费+间接费

E. 实物量法需要用调价系数或指数进行调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 766: 1. 以下不属于建设项目竣工决算的内容是（　）。

选项:

A. 竣工财务决算报表

B. 竣工财务决算说明书

C. 投标报价书

D. 工程竣工图

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 767: 2. 下列各项内容中，属于竣工财务决算说明书的是（　）。

选项:

A. 工程造价对比分析

B. 转出投资明细表

C. 建设工程竣工图

D. 项目建设资金使用、项目结余资金等分配情况

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 768: 1. 下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是（　）。

选项:

A. 建成的附属辅助工程

B. 单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目

C. 某项设计的专利权

D. 凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用

E. 属于新增固定资产价值的其他投资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 769: 2. 关于固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（　）。

选项:

A. 新增固定资产价值的计算是以单位工程为对象的

B. 计算新增固定资产价值，应在生产和使用的工程全部交付后进行

C. 建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊

D. 生产工艺流程系统设计费按建筑安装工程造价比例分摊

E. 运输设备及其他不需安装设备不计入分摊的“待摊投资”

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 770: 1. 下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（ )。

选项:

A. 总投资收益率

B. 内部收益率

C. 资产负债率

D. 资本金净利润率

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 771: 2. 将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了( )。

选项:

A. 通货膨胀

B. 资金时间价值

C. 建设期利息

D. 建设期长短

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 772: 3. 投资方案现金流量表中，经营成本的组成项有（ ）。

选项:

A. 折旧费

B. 摊销费

C. 修理费

D. 利息支出

E. 外购原材料、燃料及动力费

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 773: 1. 竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资与造价的书面总结文件是（ ）。

选项:

A. 竣工财务决算说明书

B. 竣工财务决算报表

C. 工程竣工造价对比分析

D. 工程竣工验收报告

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 774: 2. 建设项目竣工验收后，应由建设单位编制的工程造价是（ ）。

选项:

A. 项目概算

B. 竣工结算

C. 竣工决算

D. 后评价核算

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 775: 3. 竣工决算是由（ ）编制的反映建设项目实际造价和投资效果的文件。

选项:

A. 设计单位

B. 施工单位

C. 建设单位

D. 监理单位

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 776: 4. 竣工结算办理完毕，负责将竣工结算书报送工程所在地工程造价管理机构备案的是（ ）。

选项:

A. 发包人

B. 承包人

C. 项目经理

D. 总监理工程师

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 777: 5. 竣工决算编制程序的内容有：①收集、整理有关项目竣工决算依据；②编写项目竣工决算说明书；③清理项目账务、债务和结算物资；④报上级审查；⑤填写项目竣工决算报告。其正确的顺序是（ ）。

选项:

A. ②-①-③-⑤-④

B. ②-①-④-③-⑤

C. ①-③-⑤-②-④

D. ①-④-②-③-⑤

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 778: 6. 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查暂行办法》规定，（ ）应当将施工图送施工图审查机构审查。

选项:

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 设计单位

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 779: 7. 项目后评价是工程项目实施阶段管理的延伸，它的基本方法是（ ）

选项:

A. 统计法

B. 比例法

C. 理论计算法

D. 对比法

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 780: 8. 对于《政府核准的投资项目目录》以外的企业投资项目，实行（ ）。

选项:

A. 核准制

B. 责任制

C. 审批制

D. 备案制

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 781: 9. 建设单位与使用单位在办理交付资产的验收交接手续时，通过基本建设项目交付使用资产总表反映了交付使用资产的全部价值，包括（ ）的价值。

选项:

A. 其他资产

B. 流动资产

C. 无形资产

D. 固定资产

E. 有形资产

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 782: 10. 建设单位与使用单位在办理交付资产的验收交接手续时，通过基本建设项目交付使用资产总表反映了交付使用资产的全部价值，包括（ ）的价值。

选项:

A. 其他资产

B. 流动资产

C. 无形资产

D. 固定资产

E.

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 783: 11. 在某工程上使用的木工工人工资属于工程造价构成中的（ ）组成部分。

选项:

A. 人工费

B. 材料费

C. 机械费

D. 管理费

E.

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 784: 1. 下列不属于BIM5D应用功能点的是（）

选项:

A. 不平衡报价

B. 分包合约管控

C. 在场机械统计

D. 三算对比

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 785: 2. 模型视图模块中，构件工程量查询的汇总方式不包含以下哪一种（C）

选项:

A. 按规格型号汇总

B. 按流水段汇总

C. 按材质汇总

D. 按楼层汇总

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 786: 1. 广联达BIM5D中，与进度有关的功能点不包含以下哪一个（ ）

选项:

A. 流水段划分

B. 添加预算书

C. 任务关联模型

D. 导入进度计划

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 787: 2. 支持承包人工程索赔成立的基本条件有（　）。

选项:

A. 合同履行过程中承包人没有违约行为

B. 索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误

C. 索赔事件是因非承包人的原因引起的

D. 承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料

E. 发包人已按合同规定给予了承包人答复

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 788: 3. 下列索赔事件引起的费用索赔中，可以获得利润补偿的有（　）。

选项:

A. 施工中发现文物

B. 延迟提供施工场地

C. 承包人提前竣工

D. 延迟提供图纸

E. 基准日后法律的变化

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 789: 1. 在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（　）。

选项:

A. 运营资金

B. 自有流动资金

C. 流动资金

D. 铺底流动资金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 790: 2. 在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（ ）。

选项:

A. 运营资金

B. 自有流动资金

C. 流动资金

D. 铺底流动资金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 791: 3. 在建设项目总投资中，为进行正常生产运营，用于购买原材料、燃料、支付工资及其他运营费用等所需的周转资金是（ ）。

选项:

A. 运营资金

B. 自有流动资金

C. 流动资金

D. 铺底流动资金

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 792: 4. 根据现行建设项目投资相关规定，固定资产投资应与（ ）相对应。

选项:

A. 工程费用+工程建设其他费用

B. 建设投资+建设期利息

C. 建筑安装工程费+设备及工器具购置费

D. 建设项目总投资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 793: 5. 根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》，建设投资由（ ）三项费用构成。

选项:

A. 工程费用、建设期利息、预备费

B. 建设费用、建设期利息、流动资金

C. 工程费用、工程建设其他费用、预备费

D. 建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费用

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 794: 6. 用于分析投资方案财务生存能力是通过对（ ）分析来实现。

选项:

A. 财务分析辅助表

B. 利润与利润分配表

C. 财务计划现金流量表

D. 投资财务现金流量表

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 795: 7. 下列现金流量表中,用来反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是( )。

选项:

A. 投资各方现金流量表

B. 资本金现金流量表

C. 投资现金流量表

D. 财务计划现金流量表

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 796: 8. 下列财务评价指标中，可用来判断项目盈利能力的是（ ).

选项:

A. 资产负债率

B. 流动比率

C. 总投资收益率

D. 速动比率

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 797: 9. 下列工程项目经济评价标准/参数中，用于项目经济分析的是( )。

选项:

A. 社会折现率

B. 财务净现值

C. 净利润

D. 市场利率

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 798: 10. 工程项目构思策划需要完成的工作内容是( ) 。

选项:

A. 论证项目目标及其相互关系

B. 比选项目融资方案

C. 描述项目系统的总体功能

D. 确定项目实施组织

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 799: 11. 在工程项目招标投标中，招标人发布招标文件，是一种（　）行为。

选项:

A. 要约邀请

B. 要约

C. 承诺

D. 广告

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 800: 12. 下列关于签约合同价的表述中，说法正确的是（　）

选项:

A. 招标发包的项目，其签约合同价为中标人的投标价

B. 按初步设计总概算包干进行发包的项目，其签约合同价按经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资，但不应包括相应的不可预见费

C. 按施工图预算包干进行发包的项目，其签约合同价按审查后的施工图预算或综合预算为准

D. 对于直接发包的项目，签约合同价经合同双方按相关图纸计算后确定的协议价

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 801: 13. 按《招标投标法》规定，招标文件自发出之日起，至投标截止时间的期限，最短不得少于（　）天。

选项:

A. 15

B. 20

C. 30

D. 45

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 802: 14. 在施工招标文件的编制内容中，如需要其他材料，通常应在（　）中予以规定。

选项:

A. 投标人须知

B. 招标公告

C. 投标邀请书

D. 投标人须知前附表

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 803: 15. 为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一个基准日。对于不实行招标的建设工程，一般以（　）前的第28天作为基准日。

选项:

A. 投标截止时间

B. 招标文件发售

C. 中标通知书发出

D. 合同签订

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 804: 16. 工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则（　）

选项:

A. 承包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

B. 发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

C. 不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整

D. 无论何种情况，合同价款均应予调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 805: 17. 有关法律法规政策变化引起的价款调整，下列表述中正确的是（　）。

选项:

A. 发包人应当承担基准日之前发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险

B. 如果有关价格（如人工、材料和工程设备等价格）的变化已经包含在物价波动事件的调价公式中，则不再考虑法律法规政策变化引起的价款调整后

C. 对于实行招标的建设工程，一般以建设工程开工前的第28天作为基准日

D. 承包人的原因导致的工期延误，在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的，造成合同价款增加的，合同价款可以调整

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 806: 18. 关于变更引起的分部分项工程费价格调整，以下原则描述中正确的是（　）

选项:

A. 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，可在合理范围内参照适用子目的单价或总价调整

B. 已标价工程量清单中没有适用、但有类似于变更工程项目的，采用该项目的单价

C. 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法、信息价格提出变更工程项目的单价或总价，报发包人确认后调整

D. 工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交发包人确认

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 807: 19. 下列各项在新增固定资产价值计算时应计入新增固定资产价值的是（　）。

选项:

A. 建成的附属辅助工程

B. 单项工程中不构成生产系统，但能独立发挥效益的非生产性项目

C. 某项设计的专利权

D. 凡购置达到固定资产标准不需要安装的工具、器具费用

E. 属于新增固定资产价值的其他投资

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 808: 20. 某工业项目及其总装车间的各项费用如下表所示，则总装车间分摊的建设单位管理费为（　）万元。（单位：万元）

选项:

A. 18.67

B. 18.29

C. 17.14

D. 17.21

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 809: 21. 某工业项目及其总装车间的各项费用如下表所示，按表中所给数据，计算总装车间应分摊的工艺设计费为（　）万元。（单位：万元）

选项:

A. 10.00

B. 10.71

C. 11.67

D. 11.43

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 810: 22. 下列关于总平面设计中影响工程造价的主要因素描述，正确的有（　）

选项:

A. 地质、水文、气象条件影响基础形式及埋深

B. 地形地貌影响平面布置和建筑层数

C. 场地大小、邻近建筑物地上附着物影响基础形式及埋深

D. 占地面积大小影响征地费用的高低及项目运输成本

E. 合理的功能分区有利于降低工程造价和运营成本

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 811: 23. 民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素包括（　）

选项:

A. 建筑物平面形状和周长系数

B. 占地面积

C. 住宅的层高和净高

D. 住宅的层数

E. 建筑群体的布置形式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 812: 24. 下列关于民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素的表述中，正确的有（　）

选项:

A. 在矩形民用住宅建筑中长宽比以4：3最佳

B. 住宅层高降低，可降低工程造价和提高建筑密度

C. 在满足住宅功能和质量的前提下，适当加大住宅宽度，有利于降低工程造价

D. 随着住宅层数的增加，单方造价系数逐渐降低，而边际造价系数逐渐增加

E. 衡量单元组合、户型设计的指标是结构面积系数

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 813: 25. 对于建筑设计因素对工业项目工程造价的影响，下列说法中正确的有（　）

选项:

A. 建筑周长系数越小，建筑工程造价越低

B. 多跨厂房跨度不变，中跨数目越多越经济

C. 大中型工业厂房一般选用钢结构，以降低造价

D. 建筑物面积或体积的增加，一般会引起单位面积造价的增加

E. 层数增加，建筑工程造价增加

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 814: 26. 关于工程设计对造价的影响，下列说法中正确的有（　）

选项:

A. 周长与建筑面积比越大，单位造价越高

B. 流通空间的减少，可相应地降低造价

C. 层数越多，则单位造价越低

D. 房屋长度越大，则单位造价越低

E. 结构面积系数越小，设计方案越经济

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 815: 27. 关于招标文件的编制，下列说法中正确的是（　）

选项:

A. 当未进行资格预审时招标文件应包括投标邀请书

B. 应规定重新招标和不再招标的条件

C. 投标人须知无需与招标文件的其他章节衔接

D. 投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知前附表为准

E. 投标须知应说明拟采用的定标方式，中标通知书的发出时间

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 816: 28. 根据《标准施工招标文件》下列关于工程变更的说法，错误的是（　）

选项:

A. 监理人要求承包人改变已批准的施工工艺或顺序属于变更

B. 发包人通过变更取消某项工作从而转由他人实施属于变更

C. 监理人要求承包人为完成工程需要追加的额外工作属于变更

D. 承包人不能全面落实变更指令而扩大的损失由发包人承担

E. 工程变更指令发布后，应当迅速落实指令，全面修改相关的各种文件

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 817: 29. 在计算新增固定资产价值时，仅计算建筑、安装或采购成本，不计分摊的待摊投资的固定资产是（　）。

选项:

A. 管道和线路工程

B. 需安装的动力设备

C. 运输设备

D. 附属辅助工程

E. 不需安装的工器具

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 818: 1. 对于技术复杂、设计有难度的工程通常采用三阶段设计，即（　）。

选项:

A. 方案设计、技术设计和施工图设计

B. 总体设计、技术设计和施工图设计

C. 初步设计、技术设计和施工图设计

D. 总平面设计、工艺设计和建筑设计

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 819: 2. 在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括（　）

选项:

A. 生产方法、工艺流程、功能分区

B. 产品方案、工艺流程、主要设备选型

C. 工艺流程、功能分区、运输方式

D. 工艺流程、原材料供应、运输方式

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 820: 3. 下列有关建筑结构选择的说法不正确的是（　）

选项:

A. 对于五层以下的建筑物一般选用砌体结构

B. 对于大中型工业厂房一般选用钢筋混凝土结构

C. 对于多层房屋或大跨度结构，框架结构更优

D. 对于高层或者超高层结构，框架结构和剪力墙结构比较经济

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 821: 4. 柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（　）。

选项:

A. 适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B. 单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C. 多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D. 柱网布置与厂房的高度无关

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案

问题 822: 5. 下列关于总平面设计中影响工程造价的主要因素描述，正确的有（　）

选项:

A. 地质、水文、气象条件影响基础形式及埋深

B. 地形地貌影响平面布置和建筑层数

C. 场地大小、邻近建筑物地上附着物影响基础形式及埋深

D. 占地面积大小影响征地费用的高低及项目运输成本

E. 合理的功能分区有利于降低工程造价和运营成本

答案: 请关注公众号【博学搜题】查看答案